Département(s) de publication : 6
Annonce No 22-161058
I.II.III.IV.V.VI.
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ Section I : Identification de l'acheteur | | | Nom complet de l'acheteur : | | | | Côte d'Azur Habitat | | | | Type de Numéro national d'indentification : | | | | SIRET | | | | N° National d'identification : | | | | 49271391200011 | | | | Ville : | | | | Nice | | | | Code Postal : | | | | 06200 | | | | Groupement de commandes : | | | | Non | | Département(s) de publication : 6 | Section 2 : Communication | | | Lien vers le profil d'acheteur : | | | | https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp | | | | Identifiant interne de la consultation : | | | | | | | | Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : | | | | Oui | | | | Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : | | | | Non | | | | Nom du contact : | | | | Ramos Charlotte | | | | Adresse mail du contact : | | | | Charlotte.durbano@cotedazurhabitat.fr | | | | Numéro de téléphone du contact : | | | | +33 493187589 | Section 3 : Procedure | | | Type de procédure : | | | | Procédure adaptée ouverte | | | | | | | | Conditions de participation : | | | | aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : | | | | Capacités professionnelles, techniques et financières. Pour vérifierque les candidats satisfont aux conditions de participationet conformément à l'arrêté publié au Journal Officiel du 31 mars 2019, les candidats devront fournir les pièceslistées ci-après:*déclaration sur l'honneur : le candidat justifie qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles l.2141-1 àl.2141-5 et l.2141-7 à l.2141-10 du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard desarticles l.5212-1 à l. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés;*lettre de candidature : modèle daj dc1 dans sa dernière version en vigueur, ou équivalent. | | | | | | | | capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : | | | | *une déclaration du candidat : modèle daj dc2 dans sadernière version en vigueur, ou tout autre document faisant apparaître:-la déclaration chiffre d'affaires global :(article 2-i 1° de l'arrêté du 22 mars 2019 - déclaration concernant lechiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet dumarché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date decréation de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ceschiffres d'affaires sont disponibles; pour les entreprises nouvellement créées, le candidat est autorisé à prouver sescapacités financières par tout autre moyen qu'il juge équivalent).-la déclaration d'effectifs (tableau joint au règlement de consultation) (article 3-i 3° de l'arrêté du 22 mars2019): déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrementpendant les trois dernières années). | | | | | | | | capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : | | | | *Certificats de qualifications professionnelles :(Article 3-I 12° de l'arrêté du 22 mars 2019 - Des certificats de qualification professionnelle établis par desorganismes indépendants attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pourlaquelle il se porte candidat. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve ainsi que les certificatséquivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.)*Références principales de travaux similaires :Une liste des principaux travaux effectués au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date etle destinataire public ou privé. Les travaux sont prouvés par des attestations du destinataire ou, à défaut, parune déclaration de l'opérateur économique ;Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniqueset financières d'un autre intervenant quel qu'il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces viséesci-dessus relatives à cet intervenant. Il devra également justifier qu'il disposera des capacités de cet intervenantpour l'exécution du présent accord-cadre à bons de commande.Pour la présentation des éléments de leur candidature, les candidats pourront faire usage des formulaires dc1 etdc2 qu'ils pourront se procurer sur le site du ministère de l'économie à l'adresse suivante :http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat. | | | | | | | | Technique d'achat : | | | | Sans objet | | | | Date et heure limite de réception des plis : | | | | 3 janvier 2023 - 12:00 | | | | Présentation des offres par catalogue électronique : | | | | Interdite | | | | Réduction du nombre de candidats : | | | | Non | | | | Possibilité d'attribution sans négociation : | | | | Oui | | | | L'acheteur exige la présentations de variantes : | | | | Non | | | | Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) : | | | | | | | | Critères d'attribution : | | | | L'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l'issue d'un classement, selon lescritères suivants pondérés :Le prix : La note concernant le prix de l'offre sera évaluée pour 60%La qualité de l'offre: La qualité de l'offre sera évaluée pour 40% de la note totale, au vu des éléments fournis et du contenu du mémoire technique explicatif à fournir par le candidat:1.Les fiches techniques des principaux produits et matériaux employés, spécifiques à chaque lot, et leur mise en oeuvre permettant de qualifier la valeur technique de l'offre pour 10% de la note totale.2.La méthodologie (notamment intervention en logements occupés) , la prise en compte de la sécurité sur le chantier, les modalités de mise en oeuvre de la charte chantier vert pour 15 % de la note totale. 3.Les moyens (véhicules et outillage tant en fabrication qu'en pose) avec lesquels le candidat envisage de réaliser les travaux pour 5 % de la note totale.4.Les personnels dédiés au présent marché avec leurs qualifications avec lesquels le candidat envisage de réaliser sa prestation (formations nominatives, CV, références de travaux en réhabilitation) pour 10 % de la note totale. | Section 4 : Identification du marché | | | Intitulé du marché : | | | | Travaux de réhabilitation de 4 résidences : Les Châtaigniers à St Dalmas de Tende, Le Labera à Tende, Villa Arnaldi à la Brigue, et Lou Carouge à Venanson. | | | | Code CPV principal | | | | Descripteur principal : 45454100 | | | Description succincte du marché : | | | La présente consultation est passée suivant une procédure adaptée ouverte avecpossibilité de négociation librement définie par le pouvoir adjudicateur, en application des articles L. 2123-1, R.2123-1 et R. 2123-4 du code de la commande publique.Elle a pour objet des travaux de réhabilitation de 4 résidences : Les Châtaigniers à St Dalmas de Tende, Le Labera à Tende, Villa Arnaldi à la Brigue, et Lou Carouge à Venanson. | | | Lieu principal d'exécution du marché : | | | Tende, St Dalmas de Tende, la Brigue et Venanson | | | Durée du marché (en mois) : | | | 9 | | | Valeur estimée (H.T.) : | | | 1 198 000 | | | Valeur entre : | | | | | | et : | | | | | | La consultation comporte des tranches : | | | Non | | | La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : | | | Non | | | Marché alloti : | | | Oui | | | Mots descripteurs : Couverture, Electricité (travaux), Menuiserie, Plâtrerie, Plomberie (travaux) | Section 5 : Lots OBJET : Travaux de réhabilitation de 4 résidences : Les Châtaigniers à St Dalmas de Tende, Le Labera à Tende, Villa Arnaldi à la Brigue, et Lou Carouge à Venanson.
| | | Description du lot : Lot 1 - Travaux de plomberie et CVC pour les résidences Les Châtaigniers, le Labera, Villa Arnaldi et Lou Carouge. Le délai d'exécution global de l'opération est de 9 mois, avec une période de préparation d'un mois comprise dans ce délai, à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. | | | Code(s) CPV additionnel(s) | | | | Code CPV principal : 45330000 | | | | Estimation de la valeur hors taxes du lot : 173 525 euros | | | | Lieu d'exécution du lot : Tende, St Dalmas de Tende, La Brigue et Venanson | |
| | | Description du lot : Lot 2 - Travaux d'électricité pour les résidences Les Châtaigniers, le Labera, Villa Arnaldi et Lou Carouge. Le délai d'exécution global de l'opération est de 9 mois, avec une période de préparation d'un mois comprise dans ce délai, à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. | | | Code(s) CPV additionnel(s) | | | | Code CPV principal : 45311200 | | | | Estimation de la valeur hors taxes du lot : 132 475 euros | | | | Lieu d'exécution du lot : Tende, St Dalmas de Tende, La Brigue et Venanson | |
| | | Description du lot : Lot 3 - Travaux de couverture pour les résidences Les Châtaigniers, le Labera, Villa Arnaldi et Lou Carouge. Le délai d'exécution global de l'opération est de 9 mois, avec une période de préparation d'un mois comprise dans ce délai, à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. | | | Code(s) CPV additionnel(s) | | | | Code CPV principal : 45261000 | | | | Estimation de la valeur hors taxes du lot : 343 000 euros | | | | Lieu d'exécution du lot : Tende, St Dalmas de Tende, La Brigue et Venanson | |
| | | Description du lot : Lot 4 - Travaux de façades pour les résidences Les Châtaigniers, et le Labera. Le délai d'exécution global de l'opération est de 9 mois, avec une période de préparation d'un mois comprise dans ce délai, à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. | | | Code(s) CPV additionnel(s) | | | | Code CPV principal : 45443000 | | | | Estimation de la valeur hors taxes du lot : 280 000 euros | | | | Lieu d'exécution du lot : Tende, St Dalmas de Tende | |
| | | Description du lot : Lot 5 - Travaux de menuiseries extérieures pour les résidences Les Châtaigniers, le Labera et Lou Carouge. Le délai d'exécution global de l'opération est de 9 mois, avec une période de préparation d'un mois comprise dans ce délai, à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. | | | Code(s) CPV additionnel(s) | | | | Code CPV principal : 45421000 | | | | Estimation de la valeur hors taxes du lot : 126 000 euros | | | | Lieu d'exécution du lot : Tende, St Dalmas de Tende, et Venanson | |
| | | Description du lot : Lot 6 - Travaux de plâtrerie et peinture pour les résidences Les Châtaigniers, le Labera, Villa Arnaldi et Lou Carouge. Le délai d'exécution global de l'opération est de 9 mois, avec une période de préparation d'un mois comprise dans ce délai, à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. | | | Code(s) CPV additionnel(s) | | | | Code CPV principal : 45410000 | | | | Estimation de la valeur hors taxes du lot : 143 000 euros | | | | Lieu d'exécution du lot : Tende, St Dalmas de Tende, La Brigue et Venanson | |
Section 6 : Informations Complementaires | | | Visite obligatoire : | | | | Non | | | | Autres informations complémentaires : | | | | Le DCE est dématérialisé, via le profil d'acheteurhttps://www.achatpublic.com.En cas de difficulté technique, le candidat contactera le support technique au 0179067600 ousupport@achatpublic.com.Les plis seront remis sur le profil d'acheteur, et leur signature électronique ne sera pas exigée | | | Date d'envoi du présent avis : | | | | 6 décembre 2022 | |
