2026M0036 - Travaux de modernisation de l'internat du Collège Salines à Roquebillière lots 3 à 9

Annonce n° 26-48819

Nom complet de l'acheteur : CD des A-M - Direction de la Construction, de l'Immobilier et du Patrimoine

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 22060001900016

Ville : Nice

Code postal : 06201

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 06

Intitulé du marché : 2026M0036 - Travaux de modernisation de l'internat du Collège Salines à Roquebillière lots 3 à 9

Code CPV principal - Descripteur principal : 45223220

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Travaux de modernisation de l'internat du collège Salines à Roquebillière

Critères d'attribution : Prix (65%) Valeur technique (30%) - SC1 (13 points) : Les dispositions de sécurité par rapport aux tiers (personnel de l'établissement, collégiens, public) pour la réalisation de travaux en site occupé (noté sur 8 points) et pour les différents intervenants sur le chantier (noté sur 5 points). - SC2 (17 points) :Les modalités (comprenant notamment les moyens humains et moyens matériels spécifiques) proposés pour conduire le chantier dans le respect du délai contractuel, accompagné d'un planning prévisionnel détaillé. Valeur environnementale (5%)

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Cet avis d'attribution ne concerne que les lots 3, 5 et 6 du présent marché tel que : Lot n°3 "Gros oeuvre étendu" - Titulaire : SARL GASTAUD (SIRET : 42372347700034) - Notifié le 27/08/2026 pour un montant de 323 095,70 euros HT. Lot n°5 "Plomberie/Chauffage/Ventilation/Sanitaire" - Titulaire : ISOFLUIDES (SIRET : 52879265800023)- Notifié le 27/08/2026 pour un montant de 320 000,00 euros HT. Lot n°6 "Electricité CFO/CFA" - Titulaire : ETPE (SIRET : 88304744100018) - Notifié le 27/08/2026 pour un montant de 153 863,80 euros HT. Le dossier est consultable selon les modalités de l'arrêt Société Tropic Travaux Signalisation (CE Ass 16/07/2007 no 291545) sous réserve que cette consultation s'effectue dans le respect des dispositions de l'article R.2183 du Code de Commande Publique.