2026M0020 - Travaux de réhabilitation du Collège Jean Henry Fabre à Nice

Annonce n° 26-23249

Nom complet de l'acheteur : CD des A-M - Direction de la Construction, de l'Immobilier et du Patrimoine

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 22060001900016

Ville : Nice Cedex 3

Code postal : 06201

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 06

Intitulé du marché : 2026M0020 - Travaux de réhabilitation du Collège Jean Henry Fabre à Nice

Code CPV principal - Descripteur principal : 45262660

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Travaux de désamiantage et travaux de réhabilitation du Collège Jean Henry Fabre à Nice, bâtiment C niveau R+2

Critères d'attribution : Niveau minimal de capacité professionnelle et technique : certificats de qualification professionnelle exigés par lot, ou équivalent : Pour le lot n°1 : - 1152 Traitement de l'amiante ou AFNOR amiante ou GLOBAL Certification, ou équivalent Pour le lot n°2 : - QUALIBAT 2111 Maçonnerie et ouvrage béton armé (technicité courante), ou équivalent - QUALIBAT 4312 Fourniture et pose de menuiserie intérieure bois, ou équivalent - QUALIBAT 6111 Peinture et ravalement (technicité courante), ou équivalent, - QUALIBAT 6222 Revêtements résilients PVC (technicité confirmée), ou équivalent - QUALIBAT 6611 Fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires (technicité courante), ou équivalent Prix (70%) Valeur technique (25%) - Sous critère 1 - 10 points : Les dispositions prises en matière de sécurité pour la réalisation des travaux et pour les différents intervenants sur le chantier. - Sous critère 2 - 15 points : Les modalités d'exécution des travaux comprenant notamment : les moyens humains et les moyens matériels spécifiques ; les propositions pour conduire le chantier dans le respect du délai contractuel avec les engagements formalisés ; le planning prévisionnel détaillé par tâche. Valeur environnementale (5%) : Les dispositions envisagées pour appréhender le chantier de manière environnementale au regard de la charte chantier vert. Le candidat décrit le modèle de son Schéma d'organisation et de Gestion des Déchets (SOGED). Il décrit le mode de suivi et la traçabilité de ses déchets d'activités. Il donne les informations nécessaires quant à la mise en place des bordereaux de suivis des déchets (BSD -- plateforme TRACKDECHETS). Il précise les modalités qu'il met en œuvre pour l'historisation des quantités de déchets produits (nature, fréquence), leur mode de traitement (recyclage, etc.) et les filières de valorisation ou d'élimination employées.

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Pour le lot n°1 Désamiantage : Titulaire : AWWA GROUP - SIRET : 933 131 831 00028 Notifié le (date AR) : 22/05/2026 Montant : 45 883,00 EUR HT Pour le lot n°2 Réhabilitation : Titulaire : ETPE - SIRET : 883 047 441 00018 Notifié le (date AR) : 26/05/2026 Montant : 124 994,09 EUR HT Le dossier est consultable selon les modalités de l'arrêt Société Tropic Travaux Signalisation (CE Ass 16/07/2007 no 291545) sous réserve que cette consultation s'effectue dans le respect des dispositions de l'article R.2183.5 du Code de la Commande Publique.