2026M0036 - Travaux de modernisation de l'internat du Collège Salines à Roquebillière

Annonce n° 26-29280

Nom complet de l'acheteur : CD des A-M - Direction de la Construction, de l'Immobilier et du Patrimoine

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 22060001900016

Ville : Nice Cedex 3

Code postal : 06201

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 06

Intitulé du marché : 2026M0036 - Travaux de modernisation de l'internat du Collège Salines à Roquebillière

Code CPV principal - Descripteur principal : 45262660

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : 2026M0036 - Travaux de modernisation de l'internat du Collège Salines à Roquebillière - Lot n°1 : Désamiantage

Critères d'attribution : Niveau minimal de capacité professionnelles et technique exigé : certificat de qualification professionnelle ou équivalent : - Certification des entreprises réalisant des travaux sur amiante tels que mentionnés à l'article R4412-129 du Code du Travail, délivrée conformément à la norme NF X 46-010 d'août 2012 et à la norme NF X46-011 dans sa version de décembre 2014, et rendue obligatoire par l'arrêté du 25 juillet 2022. - QUALIBAT 1552 "traitement de l'amiante" Prix (65%) Valeur technique (30%) - Sous critère 1 - 13 points :Les dispositions de sécurité par rapport aux tiers (personnel de l’établissement, collégiens, public) pour la réalisation de travaux en site occupé et pour les différents intervenants sur le chantier. - Sous critère 2 - 17 points :Les modalités (comprenant notamment les moyens humains et moyens matériels spécifiques) proposés pour conduire le chantier dans le respect du délai contractuel, accompagné d'un planning prévisionnel détaillé. Valeur environnementale (5%) : Les dispositions prises pour assurer la protection de l'environnement (charte chantier vert, gestion des matériaux du chantier, tri sélectif...)

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

L'avis d'attribution ne concerne que le lot n°1 "Désamiantage". Titulaire lot n°1 : ISOLEA (SIRET : 503 659 237 000 13) Notifié le 21/05/2026 pour un montant de 27 757,86 euros HT. Le dossier est consultable selon les modalités de l'arrêt Société Tropic Travaux Signalisation (CE Ass 16/07/2007 no 291545) sous réserve que cette consultation s'effectue dans le respect des dispositions de l'article R.2183.5 du Code de la Commande Publique.