Travaux de renaturation du cours d'eau "La Même" (61)

Annonce n° 25-12798

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 04/02/2025

Nom complet de l'acheteur : Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Orne - Pôle Infrastructures Territoriales - 27 boulevard de Strasbourg CS 30528

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 22610001400134

Ville : Alençon

Code postal : 61017

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 61

Intitulé du marché : Travaux de renaturation du cours d'eau "La Même" (61)

Code CPV principal - Descripteur principal : 45112500

Type de marché : Travaux

Critères d'attribution : - Prix des prestations (60 %) analysé au vu du montant du détail estimatif (DE), - Valeur technique des prestations (40 %) appréciée au vu du mémoire technique du soumissionnaire examiné au regard : o de l'organisation générale de chantier (pondération : 1), o des moyens humains et matériels dédiés (pondération : 1), o des moyens spécifiques pour assurer l'hygiène et la sécurité (pondération : 1), o de la méthodologie d'exécution, de la qualité et du contrôle (pondération : 3), o des mesures prises visant à la protection de l'environnement (pondération : 1), o de la gestion des déchets (pondération : 1), o du planning prévisionnel détaillé (pondération : 1), o du plan d'installation de chantier (pondération : 1).

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Marché unique : Nom du titulaire : COLAS FRANCE - Etablissement de l'Orne - 41 Rue Lazare Carnot - BP 226 - 61007 Alençon Cedex. Montant attribué : 183 165,00 euros HT Nombre total d'offres reçues : 5 Date de signature du marché : 30/04/2025 Date de notification du marché : 30/04/2025 Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à la fin du délai d’exécution augmenté de la garantie de parfait achèvement (GPA). Le marché est consultable pendant les heures d'ouverture du service au public, au bureau marchés et gestion comptable, au siège du Conseil départemental de l'Orne : 27 Boulevard de Strasbourg Bâtiment Leclerc 3ème étage PIT / BMGC CS 30528 - 61017 Alençon Cedex Tél : 02.33.81.60.00 - Email : pae.marches@orne.fr Instance chargée de la procédure de recours : Tribunal administratif 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen - France Tél : 0231707272 -Fax : 0231524217 Email : greffe.ta-caen@juradm.fr Service auprès duquel des informations concernant l'introduction des recours peuvent être obtenues : Tribunal administratif 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen - France Tél : 0231707272 - Fax : 0231524217 Email : greffe.ta-caen@juradm.fr Recours possible devant le Tribunal administratif : - référé contractuel, dans les délais prévus aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative), - recours en contestation de validité du contrat qui peut être exercé par les tiers au contrat, sans considération de leur qualité, dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées. - Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».