Aménagement ACSO Bureaux et Salle Petite Enfance (40100 DAX)

Nom complet de l'acheteur : Communauté d'Agglomération du Grand Dax

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 24400067500144

Ville : Dax cedex

Code postal : 40102

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 40

Lien vers le profil d'acheteur : https://demat-ampa.fr

Identifiant interne de la consultation : 25GD034

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Monsieur le Président

Adresse mail du contact : Commande.publique@grand-dax.fr

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 31/03/2025 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Critères d'attribution : 1-Prix des prestations analysé à partir du montant total TTC de la DPGF 55 % - 2-Valeur technique analysée à partir des sous-critères suivants détaillés par le candidat dans le cadre de mémoire technique et de ses annexes à fournir par le candidat (fiches techniques des matériaux et matériels, plan d'installation de chantier et planning d'exécution) 35 % : 2.1-Qualité des matériels et matériaux et, le cas échéant, procédés de systèmes techniques analysés à partir des fiches techniques 10 % 2.2-Organisation (moyens humains affectés à l'opération avec indication du nombre et de la qualification des personnes affectées aux deux sites), mode opératoire (approvisionnement du matériel sur le chantier, stockage, plan d'installation de chantier), méthodologie mise en oeuvre (prise en compte des contraintes des deux sites, cohérence du planning faisant apparaître le délai d'exécution du lot concerné (figurant sur le planning prévisionnel), le nombre de personnes mises à disposition par site avec enchaînement des tâches ) 25 % - 3-Performances en matière de protection de l'environnement 10 % analysées à partir des éléments ci-dessous détaillés par le candidat dans le cadre de mémoire environnemental : - Moyens mis en oeuvre pour maîtriser les impacts environnementaux du chantier - Moyens mis en oeuvre pour limiter des nuisances en particulier auprès des riverains du chantier et des usagers du bâtiment - Dispositions prises pour assurer le traitement des déchets

Intitulé du marché : Aménagement ACSO Bureaux et Salle Petite Enfance (40100 DAX)

Code CPV principal - Descripteur principal : 45421141

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : La présente consultation concerne l'aménagement de deux plateaux de bureaux et d'une salle petite enfance pour l'Action Sociale du Grand Dax. L'opération est décomposée en 2 ensembles, localisée sur 2 sites distincts : SITE 1 : * Aménagement de bureaux sur des plateaux libres aux premier et deuxième étages d'un immeuble situé au 14 avenue de la Gare sur la commune de DAX (40100). SITE 2 : * Zone A : Aménagement d'une salle d'animation Petite Enfance situé dans le bâtiment "La Rotonde" au 15 avenue de la Gare sur la commune de DAX (40100) * Zone B : Modification de cloisonnement entre les espaces 0B2 & 0B3 dans le bâtiment attenant à La Rotonde au 15 avenue de la Gare sur la commune de DAX (40100)

Lieu principal d'exécution du marché : Lieu(x) d'exécution : 14 et 15 avenue de la gare 40100 DAX

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : Le délai global, tous lots confondus, prévu pour l'exécution de l'ensemble des travaux, figure sur le planning prévisionnel joint à la consultation. Ce planning sera remplacé par le calendrier détaillé d'exécution à l'issue de la période de préparation. La réception devra impérativement avoir le lieu au plus tard le 29 août 2025. L'exécution du marché débute à compter de la date de notification du contrat qui vaut commencement de la période de préparation. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 8 jours. Qualifications à fournir pour les lots 4 et 5 : Lot n°4 : · Qualibat 5111 ou 5311 ou 5411 pour les installations CVC · Qualibat 5231 pour la plomberie sanitaire Lot n°5 Qualifelec Courants forts et courants faibles Ces qualifications s'entendent « ou équivalent ». Le candidat devra prouver l'équivalence. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges. Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut être menée en application des articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec tous les candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://demat-ampa.fr Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis. Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis. L'instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours est la suivante : Tribunal Administratif de Pau 50 Cours Lyautey 64010 PAU CEDEX Tél : 05 59 84 94 40 Télécopie : 05 59 02 49 93 Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr Adresse internet(U.R.L) : http://www.telerecours.fr