Avis de marché - Avis n° 24-138388 du 10/12/2024
Département(s) de publication : 29
Annonce n° 24-138388
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Aménagement de la rue du Président Allende et de la rue Anatole France entre le giratoire de Kermadec et le giratoire de Kerhuel à Le Relcecq-Kerhuon
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24290031400012
Ville : Brest
Code postal : 29200
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 29
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : Brest-M-DCP-2024-5342
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Division de la commande publique
Adresse mail du contact : Marches@brest-metropole.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 298335411
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : - Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
- Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
- Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : - Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. - Indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite de travaux de même nature que celle du marché public
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 27/01/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : - Valeur technique (60 %) - Prix des prestations (40 %)
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Aménagement de la rue du Président Allende et de la rue Anatole France entre le giratoire de Kermadec et le giratoire de Kerhuel à Le Relcecq-Kerhuon
Code CPV principal - Descripteur principal : 45112500
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation concerne des travaux relatifs à l?aménagement de la rue du Président Allende et de la rue Anatole France entre le giratoire de Kermadec et le giratoire de Kerhuel à Le Relecq Kerhuon.
Lieu principal d'exécution du marché : Ville de Le Relecq-Kerhuon
Durée du marché (en mois) : 5
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Les délais d'exécution de chacune des tranches de prestations courent de la date fixée par l'ordre de service prescrivant d'exécuter les prestations de la tranche considérée et sont fixés comme suit : - tranche ferme : 4 mois - tranche optionnelle : 1 mois Ces délais comprennent pour la tranche ferme, la période de préparation de 1 mois. Il est précisé qu'en cas de recouvrement des tranches dans le temps, le délai contractuel de l'ensemble des prestations ne sera pas réduit à moins de 4 mois. Le délai limite d'affermissement et de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les prestations de la tranche optionnelle sont de 2 mois à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme. La réponse à la présente consultation devra se faire de manière électronique par le biais de la salle des marchés Megalis. Les questions en cours de procédure et les demandes de renseignements complémentaires seront impérativement posées par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur à l'adresse URL: https://marches.megalis.bretagne.bzh/. Les sous-critères sont détaillés à l'article 5 du RC. Instance auprès de laquelle les candidats peuvent introduire une procédure de recours amiable : Division des Affaires Juridiques - 24 rue Coat-ar-Guéven - CS 73826 - 29238 BREST Cedex 2.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10/12/2024
