Avis de marché - Avis n° 24-91014 du 01/08/2024
Département(s) de publication : 31
Annonce n° 24-91014
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Toulouse Métropole
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24310051800170
Ville : Toulouse
Code postal : 31505
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 31
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : 24M0291PA
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : support-entreprises@aws-france.com
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
- Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
- Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) Et plus spécifiquement pour le lot 2 : liste des travaux d'entretien d'aménagements paysagers avec suivi tensiométrique de l'arrosage Lot 1 - Fntp 2321 - Travaux de terrassement courants - en milieu urbain Lot 1 - Fntp 3433 - Revêtements en béton coulé en place - Bétons décoratifs Lot 2 - Qualipaysage P110 - Aménagements paysagers (Spécilisé) Lot 2 - Qualipaysage - A510 Arrosage automatique (Spécialisé) Lot 2 : Qualipaysage - Entretien d'aménagements paysagers (Spécialisé)
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 25/09/2024 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Non
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Valeur technique : 50% Prix : 50%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : PUP QUARTIER SAINT/SIMON EISENHOWER EMBELLISSEMENT DES ABORDS DE L'AVENUE EISENHOWER - CC
Code CPV principal - Descripteur principal : 45112500
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le projet d'embellissement des abords de l'avenue Eisenhower, objet de ce marché de travaux, est destiné à répondre à cette volonté inscrite dans la convention de PUP de renforcer les aménagements paysagers faisant le lien entre le nouveau quartier et l'avenue Eisenhower. Il consiste à créer un parc linéaire longeant l'avenue et à mettre en valeur l'écoulement quasi permanent d'eaux brutes dans le fossé venant du canal de Saint-Martory et alimentant l'usine d'incinération. Ce projet permettra également d'amener de l'ombre sur la voie verte longeant l'avenue Eisenhower pour un meilleur confort des usagers piétons et cycles
Lieu principal d'exécution du marché : Avenie Eisenhower 31100 - TOUL
Durée du marché (en mois) : 36
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Délais Lot 1 : Le délai d'exécution maximum des travaux est de 5 mois hors période de préparation de chantier de 2 mois. Lot 2 : Le délai d'exécution maximum des travaux est de 11 mois hors période de préparation de 2 mois et hors période de parachèvement/confortement de chantier de 2 mois. L'exécution du marché débute à compter de la notification du contrat valant début de préparation de chantier. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Transmission plis La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://toulouse-metropole.marches-publics.info. (référence acheteur : 24M0291PA) Dématérialisation Renseignements dématérialisation : Toulouse Métropole Direction de la Commande Publique 6 rue René Leduc - BP 35821 31505 TOULOUSE cedex 5 Contact pour obtenir des informations sur la dématérialisation : Hana ZAREVUCKA Tél. : 05.62.27.65.53 Mail : hana.zarevucka@toulouse-metropole.fr Négociation Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Clauses Sociales Cette consultation comporte des conditions particulières d'exécution dont le détail sera indiqué dans l'article 11 du C.C.A.P. Nombres d'heures d'insertion minimales : Lot 1 : 250h Lot 2 : 150 h Clauses de développement durable Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable dont le détail sera indiqué dans l'article 11 du C.C.A.P.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 01/08/2024
