Retour aux résultats
A proximité de Canet-en-Roussillon 66140 Pyrenees Orientales
Acheteur : Ville de Canet-en-Roussillon
CORRESPONDANCE VIA LA PLATEFORME
66145 Canet-en-Roussillon
Tel : 0468867020
  Date de clôture dépassée - Date de clôture estimée : 22/12/2022  
4 Lots
Lot 1
1 : Serrurerie - couverture
Lot 2
2 : Menuiseries extérieures
Lot 3
3 : Electricité
Lot 4
4 : Espaces verts
Secteurs d'activité
Travaux de chantier.
Travaux d'installations électriques.
Serrurerie.
Travaux de menuiserie.
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts.

Reamenagement Des Pergolas - Mise En Valeur Des Arcades - Secteur Ramblas

Type d'avis : Avis de marché
Type de marché : National
Date de publication : 02/12/2022
BOAMP - 22-160199
Avis d’attribution : Référence : 23-34991

Département(s) de publication : 66
Annonce No 22-160199
I.II.III.IV.V.VI.

FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

Section I : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :
Mairie de Canet en Roussillon
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
21660037900012
Ville :
Canet-en-Roussillon
Code Postal :
66145
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 66

Section 2 : Communication

Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1216081
Identifiant interne de la consultation :
44_00_mpa_2022
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
correspondance via la plateforme
Adresse mail du contact :
Numéro de téléphone du contact :

Section 3 : Procedure

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)La situation juridique : à l'appui de la demande de candidature les informations suivantes seront fournies :La forme juridique du candidat ;En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire ;Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché ;Le numéro d'inscription au registre de la profession (Rc, Rm?), pour les personnes physiques ou morales nouvellement créées, un récépissé de dépôt de déclaration auprès du centre de formalité
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquels se réfère le(s) marché(s), réalisés au cours des 2 derniers exercices ;
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Une déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 2 dernières années ;· La présentation d'une liste des prestations en cours d'exécution ou exécutés au cours des 2 dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé, les prestations exécutées en propre et celles sous-traitées ;· Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution de l'ouvrage et une déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont le candidat disposera pour l'exécution de l'ouvrage ;
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
22 décembre 2022 - 16:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
Délai d'exécution et de livraison : 20%Valeur technique de l'offre : 20%Prix : 60%

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché :
Reamenagement Des Pergolas - Mise En Valeur Des Arcades - Secteur Ramblas
Code CPV principal
Descripteur principal : 45113000
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
Lieu principal d'exécution du marché :
Ramblas 66140 - Canet En Roussillon
Durée du marché (en mois) :
4
Valeur estimée (H.T.) :
Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui
Mots descripteurs : Couverture, Electricité (travaux), Menuiserie

Section 5 : Lots

OBJET : Reamenagement Des Pergolas - Mise En Valeur Des Arcades - Secteur Ramblas
Description du lot : 1 : Serrurerie - couverture
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 44316500
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : Ramblas66140 Canet-en-Roussillon

Description du lot : 2 : Menuiseries extérieures
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421000
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : Ramblas66140 Canet-en-Roussillon

Description du lot : 3 : Electricité
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45311200
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : Ramblas66140 Canet-en-Roussillon

Description du lot : 4 : Espaces verts
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45112710
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : Ramblas66140 Canet-en-Roussillon

Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Recours - instance chargée des procédures de recours :Tribunal administratif de Montpellier6, rue Pitot34063 Montpellier Cedex 2tél : 04 67 54 81 00télécopie : 04 67 54 74 10courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis :
2 décembre 2022
Accès au DCE