Centrale des marchés
91 relance lot 5 marché de travaux de requalification du centre de loisirs victor hugo en école maternelle suite à une déclaration sans suite à Evry 91 relance lot 5 marché de travaux de requalification du centre de loisirs victor hugo en école maternelle suite à une déclaration sans suite à Evry relance lot 5 Marché de travaux de requalificati...
91000Évry v.maignant@mairie-evry.fr 0160771146
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

91 relance lot 5 marché de travaux de requalification du centre de loisirs victor hugo en école maternelle suite à une déclaration sans suite à Evry

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1097647

Date de clôture estimée : 05/06/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (23/05/14)
14-78112

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Evry.
Correspondant : M. le maire, mairie d'evry Place des Droits de l'homme et du Citoyen 91011 Evry Cedex tél. : 01-60-91-63-98 télécopieur : 01-60-77-11-46 courriel : v.maignant@mairie-evry.fr adresse internet : https://evry-marchespublics.omnikles.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : relance lot 5 Marché de travaux de requalification du centre de loisirs Victor Hugo en école maternelle suite à une déclaration sans suite.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45330000
Objets supplémentaires : 44115200.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : øFR104ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
marché de travaux de requalification du centre de loisirs Victor Hugo en école maternelle.
La présente consultation fait suite à déclaration sans suite
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le lot n° 05 comporte une option :
Remplacement des corps de chauffe.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 112 jours à compter de la notification du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : mode de financement : Par fonds propres ou communautaires.
- Mode de paiement : Virement bancaire (Mandat administratif).
- Délai de paiement : 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme imposée. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : garanties professionnelles et financières
- garanties techniques.



Situation juridique - références requises : lettre de candidature-habilitation du mandataire par ses cotraitants (Dc1 disponible sur http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc1.rtf)
Déclaration du candidat individuelle ou du membre du groupement (Dc2 disponible sur http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc2.rtf)
Dans l'hypothèse où le candidat dispose de l'état annuel des attestations et certificats justifiant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, il est invité à les remettre dès la candidature. Si le candidat se présente en groupement d'entreprises, tous les membres du groupement devront fournir l'ensemble des certificats mentionnés ci-dessus, à l'exception du Dc1.



Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précision s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature
Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à des spécifications techniques, ou à défaut, preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité :
- lot 5 : Qualibat 5111-5311-5431.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : === Candidature === ;
- : lettre de candidature-habilitation du mandataire par ses cotraitants (Dc1 disponible sur http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc1.rtf) ;
- : déclaration du candidat individuelle ou du membre du groupement (Dc2 disponible sur http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc2.rtf) ;
- : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- : déclaration sur l'honneur prévue à l'article 45 ;
- : déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- : certificats établis par des ;
- : déclaration sur l'honneur prévue à l'article 44-1 ;
- : déclaration sur l'honneur prévue à l'article 43 ;
- : liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précision s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- : === Offre === ;
- : acte d'engagement pour chaque lot ;
- : décomposition du prix global et forfaitaire pour chaque lot ;
- : mémoire technique ;
- : planning prévisionnel avec l'enchaînement des tâches ( paraphé et signé) ;
- : cahier des clauses administratives particulières commun à tous les lots ;
- : cahier des clauses techniques particulières "généralités communes à tous les lots"
- cahier des clauses techniques particulières pour chaque lot ;
- : attestation de visite ;
- : la remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution. Cette dernière est prévue le Lundi 26 mai 2014 de 14h à 16h.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 60 % ;
- prix : 40 %.
Une enchère électronique sera effectuée.

Renseignements complémentaires sur l'enchère électronique : eléments demandés dans le mémoire technique, et servant pour l'analyse du critère de la valeur technique de l'offre - noté sur 100 points (divisé par le coefficient 0.6 pour obtenir la note sur 60 points conformément au tableau de notation ci-dessus )
1.Organisation des équipes intervenant sur le chantier- 20 Points
2.Moyens humains et matériels - 20 Points
3. Prise en compte des contraintes du chantier - 15 Points
4. Fiches techniques des principaux produits et matériaux proposés - 10 Points
5. Procédures de mise en oeuvre ou de construction - 15 Points
6. Délais d'exécution - 20 points
la présentation du mémoire devra respecter impérativement l'ordre de présentation des 6 points décrits ci-dessus.
Le mémoire devra être personnalisé à l'opération et limité aux strictes mentions exigées.
La non-conformité d'un des formalismes visé ci-dessus entraînera la perte de 5 points sur la note globale de la valeur technique de l'offre.
Cohérence du prix - noté sur 40 Points
1. Coherence de l'offre - 10 Points
2. Prix des travaux - 30 points
la note sera attribuée par application de la formule suivante :
note = 30 x (offre la moins disante / offre considérée)².

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 juin 2014, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 14S0013.

Renseignements complémentaires : modalités de retrait des documents : Sur place ou par voie dématérialisée sur le site: https://evry-marchespublics.omnikles.com.
Modalités de sélection des offres :
.
Autres renseignements complémentaires : La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché. La visite aura lieu le Lundi 26 mai 2014, de 14h à 16h, à l'adresse suivante :
Centre de loisirs maternel Victor Hugo, rue Descartes à Evry.

Ce marché s'inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non.Conditions de remise des offres ou des candidatures : par pli recommandé avec avis de réception postale, par voie électronique ou sur place contre récépissé.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 mai 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie d'EVRY.
mairie d'evry DGST Service marchés publics Bur 338 Place des Droits de l'homme et du Citoyen, 91000 Evry Cedex, adresse internet : https://evry-marchespublics.omnikles.com.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Mairie d'EVRY.
mairie d'evry DGST Service marchés publics Bur 338 Place des Droits de l'homme et du Citoyen, 91000 Evry Cedex, tél. : 01-60-91-62-59, télécopieur : 01-60-77-11-46, courriel : c.gilbert@mairie-evry.fr, adresse internet : http://evry-marchespublics.omnikles.com.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie d'EVRY.
mairie d'evry DGST Service marchés publics Bur 338 Place des Droits de l'homme et du Citoyen, 91000 Evry Cedex, tél. : 01-60-91-62-59, télécopieur : 01-60-77-11-46, courriel : c.gilbert@mairie-evry.fr, adresse internet : http://evry-marchespublics.omnikles.com.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie d'EVRY.
mairie d'evry Services des marchés publics Ser. Des marchés publics Bur 338 Place des droits de l'homme et du Citoyen, 91000 Evry Cedex, tél. : 01-60-91-63-98, télécopieur : 01-60-77-11-46, courriel : v.maignant@mairie-evry.fr, adresse internet : https://evry-marchespublics.omnikles.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Versailles tribunal Administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud 78000 Versailles tél. : 01-39-20-54-00 courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr télécopieur : 01-30-20-54-35 adresse internet : http://www.ta-versailles.juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Versailles tribunal Administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud 78000 Versailles tél. : 01-39-20-54-00 courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr télécopieur : 01-30-20-54-35 adresse internet : http://www.ta-versailles.juradm.fr.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous