Centrale des marchés
Marché de travaux tout corps d'état pour remise en état de logements vacants sur le patrimoine de Eure habitat Marché de travaux tout corps d'état pour remise en état de logements vacants cp : 27000 ville : Evreux mel : bureaumarches@eure-habitat.fr designation : Eure Habitat (OPH) adresse : 10, ...
Eure Habitat (OPH) 27000Évreux bureaumarches@eure-habitat.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marché de travaux tout corps d'état pour remise en état de logements vacants sur le patrimoine de Eure habitat

Marché public ou privé
Référence du marché : 2584271

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
BOAMP (20/01/17)
17-6815
JOUE (21/01/17)
023187-2017

Département(s) de publication : 27
Annonce No 17-6815
I.II.IV.V.VI.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
Eure Habitat (OPH), 10, bld G. Chauvin, 27000, Evreux, F, Courriel : bureaumarches@eure-habitat.fr, Code NUTS : FR231
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.eure-habitat.fr
Adresse du profil acheteur :
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Logement et équipements collectifs

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1)Intitulé : Marché de travaux tout corps d'état pour remise en état de logements vacants sur le patrimoine de Eure habitat
Numéro de référence : 16MAIN3
II.1.2)Code CPV principal :
Descripteur principal : 45453100
Descripteur supplémentaire :
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte : Marché de travaux tout corps d'état pour remise en état de logements vacants
II.1.6)Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 6 661 817 euros
ou
Offre la plus basse :  euros / Offre la plus élevée :  euros prise en considération (Hors TVA)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Territoire 1 SUD OUEST (agences Bernay, Pont Audemer, Evreux Nord, Evreux Sud)
Lot nº : 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45453100
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR232|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Marché de travaux tout corps d'état pour remise en état de logements vacants Territoire 1 SUD OUEST
II.2.5)Critères d'attribution
Critère de qualité
     1. délai d'exécution / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60
II.2.11)Information sur les options
Options : non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Territoire 2 NORD EST (agences Gaillon, Vernon, Louviers, Val de Reuil)
Lot nº : 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45453100
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR232|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Marché de travaux tout corps d'état pour remise en état de logements vacants Territoire 2 NORD EST
II.2.5)Critères d'attribution
Critère de qualité
     1. Délai d'exécution / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60
II.2.11)Information sur les options
Options : non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires :

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Explication :
IV.1.3)Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6)Enchère électronique :
IV.1.8)Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2016/S 102-181090 du 28/05/2016
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation :

Section V : Attribution du marché

Marché nº : 21367
Lot nº : 1
Intitulé : Marché de travaux tout corps d'état pour remise en état de logements vacants - Lot 1 : Territoire 1 SUD OUEST
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 30 novembre 2016
V.2.2)Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
GAUTIER SAS, 76570, Pavilly, F, Code NUTS : FR232
Le titulaire est une PME : oui
La Maison du Sanitaire et du Chauffage, 27300, Carsix, F, Code NUTS : FR231
Le titulaire est une PME : oui
Delamotte, 27800, Saint Paul de Fourques, F, Code NUTS : FR231
Le titulaire est une PME : oui
BK2M, 60112, Troissereaux, F, Code NUTS : FR222
Le titulaire est une PME : oui
RAYAN'S, 27800, Brionne, F, Code NUTS : FR231
Le titulaire est une PME : oui
MC RENOV, 76380, Canteleu, F, Code NUTS : FR232
Le titulaire est une PME : oui
LESUEUR Métallerie, 27400, Louviers, F, Code NUTS : FR231
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 1 685 491
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  euros
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 21368
Lot nº : 1
Intitulé : Marché de travaux tout corps d'état pour remise en état de logements vacants - Lot 1 : Territoire 1 SUD OUEST
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 30 novembre 2016
V.2.2)Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
JV SERVICES, 27100, Val de Reuil, F, Code NUTS : FR231
Le titulaire est une PME : oui
DELAMOTTE, 27800, Saint Paul de Fourques, F, Code NUTS : FR231
Le titulaire est une PME : oui
DESCOURTIS, 27100, Val de Reuil, F, Code NUTS : FR231
Le titulaire est une PME : oui
ABBEI, 76800, Saint Etienne du Rouvray, F, Code NUTS : FR232
Le titulaire est une PME : oui
ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE, 27000, Evreux, F, Code NUTS : FR231
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 1 652 202
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  euros
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 21369
Lot nº : 2
Intitulé : Marché de travaux tout corps d'état pour remise en état de logements vacants - Lot 2 : Territoire 2 NORD EST
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 30 novembre 2016
V.2.2)Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
GAUTIER SAS, 76570, Pavilly, F, Code NUTS : FR232
Le titulaire est une PME : oui
La Maison du Sanitaire et du Chauffage, 27300, Carsix, F, Code NUTS : FR231
Le titulaire est une PME : oui
DELAMOTTE, 27800, Saint Paul de Fourques, F, Code NUTS : FR231
Le titulaire est une PME : oui
BK2M, 60112, Troissereaux, F, Code NUTS : FR222
Le titulaire est une PME : oui
RAYAN'S, 27800, Brionne, F, Code NUTS : FR231
Le titulaire est une PME : oui
MC RENOV, 76380, Canteleu, F, Code NUTS : FR232
Le titulaire est une PME : oui
LESUEUR Métallerie, 27400, Louviers, F, Code NUTS : FR231
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 1 682 043
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  euros
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 21370
Lot nº : 2
Intitulé : Marché de travaux tout corps d'état pour remise en état de logements vacants - Lot 2 Territoire 2 NORD EST
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 30 novembre 2016
V.2.2)Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
JV SERVICES, 27100, Val de Reuil, F, Code NUTS : FR231
Le titulaire est une PME : oui
DELAMOTTE, 27800, Saint Paul de Fourques, F, Code NUTS : FR231
Le titulaire est une PME : oui
DESCOURTIS, 27100, Val de Reuil, F, Code NUTS : FR231
Le titulaire est une PME : oui
ABBEI, 76800, Saint Etienne du Rouvray, F, Code NUTS : FR232
Le titulaire est une PME : oui
ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE, 27000, Evreux, F, Code NUTS : FR231
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 1 642 081
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  euros
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert BP 500, 76005, Rouen Cedex, F
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3)Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Voies et délais des recours dont dispose le candidat : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), et pouvant etre exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant etre exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant etre exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. - Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant etre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
18 janvier 2017
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous