Centrale des marchés
27 aménagement du centre bourg d'Illiers l'Evêque 27 aménagement du centre bourg d'Illiers l'Evêque aménagement du centre bourg de Illiers-L'Evêque (27). ville : Evreux Cedex lieu : ead, Assistant du maître d'ouvrage 12 boulevard Georges chauv...
Commune d'Illiers l'Evêque 27009Évreux accueil@sem-ead.fr 0232381847
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

27 aménagement du centre bourg d'Illiers l'Evêque

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1154929

Date de clôture estimée : 26/09/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (11/07/14)
14-104577

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune d'Illiers l'Evêque.
Correspondant : alexandre le goff, ead, Assistant du maître d'ouvrage 12 boulevard Georges chauvin - B.P. 931 27009 Evreux Cedex tél. : 02-32-31-68-62 télécopieur : 02-32-38-18-47 courriel : accueil@sem-ead.fr.

Objet du marché : aménagement du centre bourg de Illiers-L'Evêque (27).

Type de marché de travaux : exécution.

Caractéristiques principales :
L'opération de travaux a pour objet l'aménagement du centre bourg de Illiers l'evêque (27).
Cette opération de travaux est divisée en 2 lots. Les marchés qui seront conclus à la suite de la procédure engagée auront pour objet l'exécution de :
- lot n° 1 : Voirie, assainissement et pavage ;
- lot n° 2 : Plantations, mobilier urbain et métalleries.
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
La présente consultation est passée, dans le respect des dispositions de l'article 28 du Code des marchés publics, selon une procédure adaptée librement définie par le pouvoir adjudicateur :
La procédure mise en oeuvre est une procédure adaptée ouverte en une seule phase sans négociation
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 7 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 2 février 2015.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché est alloti :
l'opération de travaux est divisée en lots, chaque lot faisant l'objet d'un marché séparé confié à une entreprise ou à un groupement d'entreprises.
- Au sein du lot n° 1 : Voirie, assainissement et pavage.
Il n'y a pas de répartition en prestations distinctes. Le marché sera conclu soit en entreprise générale, soit en entreprises groupées solidaire.
- Au sein du lot n° 2 : Plantations, mobilier urbain et métalleries
Il n'y a pas de répartition en prestations distinctes. Le marché sera conclu soit en entreprise générale, soit en entreprises groupées solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : - Une lettre de candidature (Dc1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement.
- une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article 43 du Code des marchés publics
- le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
- Les pièces définies ci-dessous permettant l'évaluation de leur expérience, capacités professionnelles, techniques et financières
Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.
- Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.
- les attestations d'assurance suivantes :
l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle
l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale de l'entreprise.
Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'un autre intervenant quel qu'il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées aux 1, 2, 3 et 5 ci-dessus. Il devra également justifier qu'il disposera des capacités de cet intervenant pour l'exécution du marché.
Pour la présentation des éléments de leur candidature, les candidats pourront faire usage des formulaires Dc1 et Dc2 qu'ils pourront se procurer sur le site du ministère de l'économie.
8- mémoire justificatif des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 septembre 2014, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir en temps utile une demande écrite ou un courriel à :
EAD
Alexandre le goff
12 boulevard Georges Chauvin, B.P 931
27009 evreux Cedex
Courriel : a.legoff@sem-ead.fr
Tel 02.32.31.82.92 - télécopieur : 02.32.38.18.47
Une réponse sera alors adressée au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres à tous les candidats ayant reçu le dossier.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le maître d'ouvrage informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé.
Le dossier de consultation des entreprises n'est pas disponible sur support papier.
Que le dossier de consultation des entreprises soit totalement ou partiellement dématérialisé :
Les soumissionnaires auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultation, documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence via le site internet http://ead.achatpublic.com
En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se rapprocher de la hotline technique au 08 92 23 21 20 ou par mail à support@achatpublic.com.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les plis seront envoyés ou remis à l'adresse suivante et porteront les mentions suivantes:
M. le directeur EAD
Adresse : 12 Bld Georges Chauvin B.P 931 27009 evreux Cedex
Offre pour l'aménagement du centre bourg de Illiers l'evêque
Entreprise : ....................................
Lot :..................
a ouvrir par le representant du maitre de l'ouvrage
l'enveloppe intérieure également cachetée contenant les éléments de la proposition portera les mentions suivantes :
Consultation pour l'aménagement du centre bourg de Illiers-L'Evêque
Lot ......................
Candidat : ...............................................
A ouvrir par le representant du maitre de l'ouvrage

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 juillet 2014.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 - voirie, assainissement et pavage.
Lot 2 - plantations, mobilier urbain et métalleries.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00