Centrale des marchés
Construction d'un réseau d'eaux usées, route d'Etrembières Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Annemasse Les Voirons Agglomération Correspondant : Le Président, 11, avenue Emile Zola, 74100 Annemasse, tél. : +33 4 50 87 83 00, télécopieu...
Annemasse Les Voirons Agglomération 74100Étrembières commande-publique@annemasse-agglo.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Construction d'un réseau d'eaux usées, route d'Etrembières

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1156710

Date de clôture estimée : 11/08/14
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (12/07/14)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :Annemasse Les Voirons Agglomération
Correspondant : Le Président, 11, avenue Emile Zola, 74100 Annemasse, tél. : +33 4 50 87 83 00, télécopieur : +33 4 50 87 83 22, courriel : commande-publique@annemasse-agglo.fr, adresse internet du profil acheteur : http://annemasse-agglo.marcoweb.fr
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjudicatrice :


Objet du marché :Travaux de construction d'un réseau d'eaux usées, route d'Etrembières à Annemasse


Type de marché de travaux :
Lieu d'exécution :Annemasse

Caractéristiques principales :
Marché unique ordinaire
Prestations divisées en lots :non
Durée du marché ou délai d'exécution :21 jours à compter de la notification du marché
Le délai d'exécution des travaux est de 3 semaines, hors période de préparation de 3 semaines. La période de préparation débute à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie de 5,000%, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 100,000% du montant de l'avance
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :Articles 86 à 111 du Code des marchés publics français. Caractéristiques des prix : Prix unitaires. Modalités de variation des prix : fermes actualisables. Une avance de 5,000% sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux Par dérogation à l'article 13.1.7 du CCAG Travaux, le titulaire ne fournit pas le calcul des coefficients d'actualisation. Annemasse Agglo utilise un logiciel de gestion des marchés publics (MARCO). Le logiciel exécutant automatiquement les calculs, le titulaire est dispensé de fournir les fiches administratives et financières concernant : - le calcul du remboursement d'une éventuelle avance, - le calcul des coefficients de révision des prix, - le calcul, si besoin est, des pénalités pour retard. Par dérogation à l'article 13.2.2, le maître d'oeuvre ne notifie pas au titulaire l'état d'acompte mensuel.. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : Financement sur fonds propres
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - En qualité de membres de plusieurs groupements
Unité monétaire utilisée, l'euro

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
Lettre de candidature et, le cas échéant, habilitation du mandataire (formulaire DC1 ou équivalent) ; Pouvoir du signataire l'habilitant à engager le candidat ; Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ; Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature ; Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; Certificats de qualification professionnelle et/ou de qualité : 2321 Terrassement en milieu urbain de la nomenclature FNTP 2014 5144 ; Réseaux gravitaires à une profondeur inférieure à 3.50 hors nappe de la nomenclature FNTP 2014
Critères d'attribution :Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Valeur technique (60 %)
Prix (40 %)

Type de procédure :Procédure adaptée


Date limite de réception des offres :11 août 2014 à 16 h 00


Délai minimum de validité des offres :120 jours à compter de la date limite de réception des offres.


Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : F14084MA
Renseignements complémentaires :Le dossier de consultation est gratuit. Il est téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation suivante : http://annemasse-agglo.marcoweb.fr. Il peut également etre envoyé par courriel sur demande écrite formulée auprès de commande-publique@annemasse-agglo.fr. Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique ou sur support papier n'est autorisée. L'attention des candidats est portée sur le fait que s'ils ne s'identifient pas en retirant le dossier sur la plateforme de dématérialisation http://annemasse-agglo.marcoweb.fr, ils ne pourront pas etre informés des éventuelles modifications apportées au DCE. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé ou remises par voie dématérialisée dans les conditions définies au règlement de consultation. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique
Date d'envoi du présent avis à la publication :10 juillet 2014

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :Correspondant : Service Commande publique , Annemasse Les Voirons Agglomération, 11, avenue Emile Zola, 74100 Annemasse, télécopieur : +33 4 50 87 83 22, courriel : commande-publique@annemasse-agglo.fr, adresse internet : http://annemasse-agglo.marcoweb.fr

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :Correspondant : Service Commande publique , Annemasse Les Voirons Agglomération, 11, avenue Emile Zola, 74100 Annemasse, courriel : commande-publique@annemasse-agglo.fr, adresse internet : http://annemasse-agglo.marcoweb.fr

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :Correspondant : Service Commande publique , Annemasse Les Voirons Agglomération, 11, avenue Emile Zola, 74100 Annemasse, adresse internet : http://annemasse-agglo.marcoweb.fr
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00