Centrale des marchés
91 travaux de désamiantage et de démolition du centre de loisirs d'Etiolles 91 travaux de désamiantage et de démolition du centre de loisirs d'Etiolles travaux de désamiantage et de démolition du centre de loisirs d'etiolles. lieu : bd du Général De Gaulle, 91450 Etiolle...
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

91 travaux de désamiantage et de démolition du centre de loisirs d'Etiolles

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 847987

Date de clôture estimée : 29/10/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (10/10/13)
13-178466

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : conseil général de l'Essonne.
Correspondant : M. Président Le, conseil général de l'Essonne, boulevard de france, hôtel du département boulevard de france, hôtel du département 91012 Evry Cedex courriel : demat@cg91.fr adresse internet : http://www.essonne.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de désamiantage et de démolition du centre de loisirs d'etiolles.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45110000
Objets supplémentaires : 45262660.

Lieu d'exécution : bd du Général De Gaulle, 91450 Etiolles.

Code NUTS : øFR104ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la présente consultation concerne un marché à procédure adaptée conformément aux dispositions de l'article 28 du Code des marchés publics. Les travaux objet du présent marché seront rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire. Le délai d'exécution des travaux est de 2 mois à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux. Ce délai n'intégre pas la préparation de chantier de 1 mois qui démarre dès la notification du présent marché
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les variantes sont autorisées, elles ne peuvent porter que sur les prestations de remise en état du site (article 2.5 du Cctp). Le nombre de variante est limité à 3.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : ce marché pourra faire l'objet d'éventuels avenants.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % est prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles 86 à 111 du code des marchés publics.
Délai global de paiement 30 jours.
Fonds propres de la collectivité.
Conditions du ccag/travaux.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : entreprise seule ou groupement conjoint.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : les candidats devront fournir une déclaration d'intention de soumissionner (Dc1) obligatoire, la déclaration du candidat (Dc2) et si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : les candidats devront fournir une présentation des capacités techniques et en personnel généraux du candidat, au travers d'une présentation de l'entreprise ainsi que les attestations de qualification Qualibat définies dans le réglement de la consultation 1111, 1513 ou 15 52 ou équivalent, ou des références de travaux de même type et de même importance datant de moins de 5 ans, indiquant le montant, la date et le maître d'ouvrage public ou privé ; les travaux sont prouvés par des attestations du maître d'ouvrage ou à défaut par une déclaration de l'opérateur économique.
La preuve de la capacité peut être apportée par tout autre moyen.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 octobre 2013, à 16 h 30.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 1289-1-00.

Renseignements complémentaires : une visite du site est obligatoire. Toute demande de renseignement doit être formulée par écrit. Dématérialisation des procèdures, le dossier de consultation est disponible à l'adresse suivante https://marches.essonne.fr . Les plis peuvent aussi être remis par envoi en recommandé ou remis contre récepissé. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : dépôt contre récepissé : Bureau 605- 6ème étage, du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13h30 à 16h30,bâtiment France Essonne, rue Edouard Branly,91000 Evry.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 octobre 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : conseil général de l'Essonne Direction de la Construction et des Bâtiments- Service Marchés.
envoi postal : hôtel du département - boulevard de france boulevard de france, hôtel du département, 91012 Evry Cedex, adresse internet : https://marches.essonne.fr/.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : conseil général de l'Essonne Direction de la Construction et des Bâtiments- Service Marchés.
bâtiment France Essonne, rue Edouard Branly, 91012 Evry Cedex, adresse internet : https://marches.essonne.fr/.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : conseil général de l'Essonne Direction de la Construction et des Bâtiments- Service Marchés.
bâtiment France Essonne, rue Edouard Branly boulevard de france, hôtel du département, 91012 Evry Cedex, adresse internet : https://marches.essonne.fr/.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue Saint Cloud 78000 Versailles tél. : 01-39-20-54-00 télécopieur : 01-39-20-54-36 adresse internet : http://www.ta-versailles.juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue Saint Cloud 78000 Versailles tél. : 01-39-20-54-00 télécopieur : 01-39-20-54-36 adresse internet : http://www.ta-versailles.juradm.fr.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00