Centrale des marchés
Travaux pour la restructuration et l'extension de la halte garderie Etables-sur-Mer Travaux pour la restructuration et l'extension de la halte garderie Avis d'appel public à la concurrence 1. Maître d'ouvrage : communauté Sud Goëlo, 22, rue Pasteur, 22680...
Communauté Sud Goëlo 22680Étables-sur-Mer
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux pour la restructuration et l'extension de la halte garderie

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 847814

Date de clôture estimée : 04/11/13
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (31/12/30)
7090881601
Etables-sur-Mer
Travaux pour la restructuration et l'extension de la halte garderie
Avis d'appel public à la concurrence

1. Maître d'ouvrage : communauté Sud Goëlo, 22, rue Pasteur, 22680 Étables-sur-Mer.

2. Procédure de passation : procédure adaptée passée en application de l’article 28 du Code des marchés publics.


3. Objet du marché : marché de travaux pour la restructuration et l’extension de la halte-garderie.


4. Décomposition en lots :
Lot 01 : terrassement, voiries, réseaux, aménagements extérieurs, clôtures.
Lot 02 : gros oeuvre.
Lot 03 : charpente bois, bardage.
Lot 04 : couverture zinc.
Lot 05 : menuiseries extérieures aluminium, serrurerie.
Lot 06 : cloisons, plafond, doublage, isolation.
Lot 07 : menuiseries intérieures.
Lot 08 : peinture signalétique.
Lot 09 : revêtement de sols.
Lot 10 : électricité, courants forts, courants faibles.
Lot 11 : chauffage, ventilation, plomberie sanitaire.
Les entreprises peuvent soumissionner pour un, plusieurs ou la totalité des lots, cependant chaque lot fera l’objet d’un marché séparé, il ne sera pas admis de remise pour lots groupés.

5. Délai d'exécution : 7 mois hors congés payés.

6. Retrait des dossiers : les dossiers seront à demander ou retirer gratuitement auprès de la société Tirvit, 5, rue Jules-Ferry, 22000 Saint-Brieuc, tél. 02 96 78 20 78, fax 02.96.78.27.98 ou téléchargeables sur le site
www.tirvit.fr

7. Délai de validité des offres : 180 jours suivant acte d’engagement, à compter de la date de remise de l’offre.

8. Date limite de réception des offres : lundi 4 novembre 2013 à 12 h.

9. Adresse à laquelle les offres devront être transmises : communauté de communes, gestion des marchés publics, 22, rue Pasteur, 22680 Étables-sur-Mer par pli recommandé avec avis de réception postale ou seront remises à la même adresse contre récepissé avant les dates et heures prescrites ou sur www.tirvit.fr

10. Justificatifs à produire : dossier suivant l’article 10 du règlement particulier de la consultation.

11. Jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse, appréciée selon les critères pondérés suivants suivant l’article 14 du règlement particulier de la consultation :
- le prix à 60 %,
- la valeur technique à 40 %.
12. Renseignements complémentaires : Fred Petr Architectes, 9, la Fonderie, CS 23915, 35039 Rennes cedex, tél. 02 99 78 37 72, fax 02.99.79.11.66.

13. Règlement des litiges : tribunal administratif de Rennes, 3, contour Motte, 35000 Rennes.

14. Date d'envoi du présent avis : mardi 8 octobre 2013.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00