Centrale des marchés
Rénovation du terrain synthétique du stade Paul-Chandon Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Epernay Correspondant : Monsieur le maire, franck leroy, 7 bis avenue de champagne, 51200 Epernay, tél. : 03 26 53 37 09, t&...
Ville d'Epernay 51200Épernay
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Rénovation du terrain synthétique du stade Paul-Chandon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1954521

Date de clôture estimée : 07/04/16
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (17/03/16)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Epernay
Correspondant : Monsieur le maire, franck leroy, 7 bis avenue de champagne, 51200 Epernay, tél. : 03 26 53 37 09, télécopieur : 03 26 53 37 26, courriel : marches.publics@ville-epernay.fr, adresse internet : http://www.e-marchespublics.com
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques


Objet du marché : 2016.15 rénovation du terrain synthétique du stade paul chandon à epernay


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 39293300
Objets complémentaires : 37450000
Lieu d'exécution et de livraison : Epernay, 51200
Code NUTS : FR213
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
La présente consultation concerne la rénovation du terrain synthétique du stade paul chandon à epernay.
Descriptions concernant les achats complémentaires : Chaque candidat devra faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires suivantes :
Fourniture et pose de buts de football à 11 et à 8.
Fourniture de 2 big bag de granulats sbr pour l'entretien du terrain.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 13 juin 2016 et jusqu'au 12 août 2016
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 13 juin 2016
Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.
Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros ht et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois.
Le montant de l'avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5,00 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Ressources propres.
Ccag travaux
Le mode de règlement choisi par la personne publique est le virement par mandatement.
Le delai maximum de paiement est fixe a 30 jours a compter de la reception par la ville de la demande du titulaire.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Capacités professionnelles, techniques et financières
Attestations environnementales éventuelles
Certificat qualisport 102 ou équivalent
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre
Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays
Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
Autres renseignements demandés :
Attestations environnementales éventuelles
Certificat qualisport 102 ou équivalent
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Valeur technique (50 %)
Prix des prestations (40 %)
Performances en matière de protection de l'environnement (10 %)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 07 avril 2016 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2016.15
Récompenses et jury :
Renseignements complémentaires :
Pièces de l'offre :
L'acte d'engagement dûment complété et signé par la personne habilitée à engager le candidat,
La décomposition du prix global forfaitaire intégralement complétée,
Un mémoire justificatif des dispositions que chaque candidat se propose d'adopter pour l'exécution des travaux. Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entreprise et notamment:
les fiches techniques correspondant aux produits proposés par le candidat
le procès-verbal du laboratoire central des sols sportifs et des matériels
un test de résistance de la fibre uv
moyens en personnel et moyens matériels affectés au chantier
Une notice environnementale détaillant les actions des candidats en faveur de l'environnement dans le cadre de l'exécution des travaux et notamment les dispositions relatives au recyclage du revêtement synthétique déposé.
Une visite du site est possible (facultative).
Renseignement(s) administratif(s) :
Ville d'epernay
Service commun marchés publics
2 rue de reims - bp 505
51331 epernay cedex
Mmes gilles et achahbar marches@ccepc.fr
Tél: 03 26 53 37 09 / 08
Fax: 03 26 53 37 26
Renseignement(s) technique(s) :
Service bâtiments
2 rue de reims - bp 505
51331 epernay cedex
M. Philippe boissimon philippe.boissimon@ville-epernay.fr
Tél : 03 26 53 37 14
Fax : 03 26 51 85 72
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 mars 2016
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Service commun marchés publics , Ville d'epernay, 2, rue de reims
bp 505, 51331 Epernay cedex, tél. : 03 26 53 37 09, télécopieur : 03 26 53 37 26, courriel : marches@ccepc.fr, adresse internet : http://www.e-marchespublics.com
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Service commun marchés publics , Ville d'epernay, 2, rue de reims
bp 505, 51331 Epernay cedex, tél. : 03 26 53 37 09, télécopieur : 03 26 53 37 26, courriel : marches@ccepc.fr
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie électronique à l'adresse suivante : http://ccepc.e-marchespublics.com
Le choix du mode de transmission est irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à tous les documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Les candidats peuvent également transmettre leur offre sous pli cacheté portant les mentions :
Offre pour :
2016.15 renovation du terrain synthetique
Candidat:……………..
Ne pas ouvrir
Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l'adresse suivante :
Ville d'epernay
Bâtiment des services techniques - service commun marchés publics
2 rue de reims - bp 505
51331 epernay cedex
Horaires d'ouverture du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le pli qui serait remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu.
Informations complémentaires :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises est librement, gratuitement et entièrement téléchargeable sur le site www.e-marchespublics.fr jusqu'à la date limite fixée pour la remise des offres.
Date limite d'obtention : 07 avril 2016 à 12 h 00
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de châlons-en-champagne, 25, rue du lycée, 51036 Châlons-en-champagne cedex
Organe chargé des procédures de médiation : , tél. : 03 26 66 86 87, télécopieur : 03 26 21 01 87, courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr, adresse internet : http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de châlons-en-champagne, 25, rue du lycée, 51036 Châlons-en-champagne cedex, tél. : 03 26 66 86 87, télécopieur : 03 26 21 01 87, courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr, adresse internet : http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous