Centrale des marchés
Travaux de mise aux Normes de l'Ecole Maternelle et Elémentaire 13, rue de l'Ecole -67340 WEITERSWILLER Avis d'appel public à la concurence Marché de travaux à procédure adaptée 1. Identification du Maître de l'Ouvrage : COMMUNE DE WEITERSWILLER 67340 Mairie -26, rue Principale -67340 WEITERS...
Ville de Weiterswiller 67340Weiterswiller
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de mise aux Normes de l'Ecole Maternelle et Elémentaire 13, rue de l'Ecole -67340 WEITERSWILLER

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1098170

Date de clôture estimée : 12/06/14
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (23/05/14)
Avis d'appel public à la concurence Marché de travaux à procédure adaptée

1. Identification du Maître de l'Ouvrage :
COMMUNE DE WEITERSWILLER 67340
Mairie -26, rue Principale -67340 WEITERSWILLER
Tél. : 03 88 89 47 50


2. Objet du marché et caractéristiques principales :
Travaux de mise aux Normes de l'Ecole Maternelle & Elémentaire
13, rue de l'Ecole -67340 WEITERSWILLER

3. Procédure de passation :
MAPA (marché à procédure adaptée) -article 28 du CMP


4. Nombre et consistance des lots :
-Lot 01 : GROS-ŒUVRE / TERRASSEMENT / V.R.D
-Lot 02 : CHARPENTE BOIS/ COUVERTURE/ZINGUERIE
-Lot 03 : INSTALLATIONS ELECTRIQUES
-Lot 04 : CHAUFFAGE / INSTALLATIONS SANITAIRES
-Lot 05 : CARRELAGE / FAIENCES
-Lot 06 : MENUISERIE EXT. ALU / SERRURERIE / CLOTURE
-Lot 07 : PLATRERIE
-Lot 08 : ISOLATION EXTERIEURE -ECHAFAUDAGES
-Lot 09 : MENUISERIE INTERIEURE BOIS
-Lot 10 : PEINTURE INTERIEURE
5. Délai d'exécution des travaux : 3 mois
6. Démarrage prévisionnel des travaux : 7 juillet 2014
7. Modalités d'obtention du dossier de consultation :
Les frais de reprographie sont à la charge des entreprises. Elles prendront contact avec :
Images Services
27, rue du Fossé des Treize -67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 22 63 36 / Fax : 03 88 75 75 33
pour les modalités d'obtention des dossiers.
8. Documents à fournir pour la réponse au dossier d'appel d'offres :
Chaque soumissionnaire devra remettre les documents prévus au RC.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue francaise. L'unité monétaire est l'euro.
9. Date limite de réception et conditions d'envoi des offres :
JEUDI 12 JUIN 2014 à 12 h 00 à la Mairie de WEITERSWILLER
26, rue Principale -67340 WEITERSWILLER.
Les candidats transmettront leur dossier de candidature sous pli cacheté, en recommandé avec accusé de réception ou déposé contre récépissé.
L'enveloppe extérieure portera la mention :
Nom du candidat "MARCHE DE TRAVAUX Travaux de mise aux normes de l'école maternelle et élémentaire -lot no... -ne pas ouvrir"
10 . Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (selon RC joint au dossier de Consultation).
11. Délai de validité des offres : 120 jours
12. Renseignements Techniques :
Architecture Jacques REXER
19, boulevard C.-G.-Koch -67330 BOUXWILLER
Tél. : 03 88 70 70 18 / Fax : 03 88 03 30 75
13. Date d'envoi de l'avis à la publication :16 Mai 2014
M. KISTER Raymond Maire de la Commune de Weiterswiller
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous