Centrale des marchés
57 travaux de désamiantage et déconstruction de l'ancien site SIB à Boulay 57 travaux de désamiantage et déconstruction de l'ancien site SIB à Boulay boulay - sIB - travaux de Désamiantage et déconstruction. lieu : site SIB, 57220 Boulay code_postal : 57220
M. Foinant Paul 54701Pont-à-Mousson paul.foinant@epfl.fr 0383804021
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

57 travaux de désamiantage et déconstruction de l'ancien site SIB à Boulay

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 997544

Date de clôture estimée : 26/03/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (05/03/14)
14-34836
SOURCEWEB (28/02/14)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : EPF Lorraine.
Correspondant : M. Foinant Paul, rue Robert Blum 54701 Pont-à-Mousson tél. : 03-83-80-40-20 télécopieur : 03-83-80-40-21 courriel : paul.foinant@epfl.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : boulay - sIB - travaux de Désamiantage et déconstruction.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45262660
Objets supplémentaires : 45111100.

Lieu d'exécution : site SIB, 57220 Boulay.

Code NUTS : øFR413ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
travaux de désamiantage et déconstruction de l'ancien site SIB à BOULAY-MOSELLE (57)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : lot 1 : travaux de désamiantage (Dépose et évacuation d'éléments contenant de l'amiante).
Lot 2 : travaux de déconstruction :
Tranche ferme : Débroussaillage, Précurage des bâtiments, Déconstruction, Démolition des superstructures, démolition des fondations (ou des infrastructures) Concassage des matériaux Maçonnerie, Zinguerie, Finitions
Tranche conditionnelle : Protection de la zone polluée de l'atelier (Bâtiment 6).
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : en application de l article 35 II 6° du Code des Marchés Publics, le Maître de l ouvrage se réserve la possibilité de faire réaliser des prestations similaires par le titulaire dans la limite de 50 % des prestations initiales.
Pour le lot 2 : le marché comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Le délai d'affermissement de la tranche conditionnelle est de 4 mois à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des prestations de la tranche ferme.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 19 mai 2014.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie sera effectuée sur le montant de chaque acompte. Son montant sera égal à cinq pour cent (5 %) du montant du marché éventuellement modifié par les avenants.
La retenue de garantie ne peut être remplacée, au gré du titulaire, que par une garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les sommes dues en exécution du marché seront réglées par virement bancaire dans un délai de 30 jours dans les conditions prévues par le décret n°2013-269 du 29 mars 2013.
Une avance forfaitaire égale à 5 % du montant du marché sera versée en application de l'article 87 du Code des Marchés Publics.
Les prix sont fermes actualisables.
Les comptes seront réglés mensuellement sous la forme d'un acompte et d'un solde.
Le délai global de paiement est fixé à 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera conclu avec :
-Soit un prestataire unique
-soit un groupement conjoint avec mandataire solidaire (forme imposée avant notification)
en application de l'article 51 VI du Code des Marchés Publics, chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu'une seule offre en agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de membre d'un groupement.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : pour le lot 1 : l'entreprise doit disposer de la qualification Qualibat 1552 (Traitement de l'amiante) ou afaq afnor équivalent.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : v. Notice de consultation.



Situation juridique - références requises : v. Notice de consultation.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- la valeur technique des prestations : 70 % ;
- le prix des prestations : 30 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 mars 2014, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : travaux/boulay/PF.

Renseignements complémentaires : afin de permettre aux candidats d'évaluer les prestations à réaliser, le maître de l'ouvrage organise à leur attention une visite des sites des installations concernées par le présent appel public à concurrence.
Cette visite est facultative.
Elle se déroulera le 17/03/2014 à 11 heures en présence du maître d'oeuvre, sur site.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 février 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Etablissement Public Foncier de Lorraine.
Correspondant : M. Foinant Paul, rue Robert Blum, 54701 Pont-à-Mousson, tél. : 03-83-80-40-20, télécopieur : 03-83-80-40-21, courriel : paul.foinant@epfl.fr, adresse internet : http://www.achatpublic.com.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Etablissement Public Foncier de Lorraine.
Correspondant : M. Foinant Paul, rue Robert Blum, 54701 Pont-à-Mousson, tél. : 03-83-80-40-20, télécopieur : 03-83-80-40-21, courriel : paul.foinant@epfl.fr, adresse internet : http://www.achatpublic.com.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : COPIE MULTI-SERVICES.
5 Allée de la Forêt de la Reine, 54500 Vandoeuvre-les-Nancy, tél. : 03-83-28-56-49, télécopieur : 03-83-28-55-27, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_QUNjUXygH7.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nancy 5 place Carrière 54000 Nancy tél. : 03-83-17-43-43 télécopieur : 03-83-17-43-50.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Nancy préfecture de Meurthe-Et-Moselle 1, rue du Préfet Claude Érignac 54038 Nancy Cedex tél. : 03-83-34-25-65 télécopieur : 03-83-34-22-24.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal administratif de Nancy 5 place Carrière 54000 Nancy tél. : 03-83-17-43-43 télécopieur : 03-83-17-43-50.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 lot 1 : Travaux de désamiantage.
Lot 1 : Travaux de désamiantage.

Informations complémentaires : a titre indicatif, le délai d'exécution envisagé est de 2 mois à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations, hors période de préparation de 1 mois.

C.P.V. - Objet principal : 45262660.
Lot(s) 2 lot 2 : Travaux de déconstruction.
Lot 2 : Travaux de déconstruction.

Informations complémentaires : a titre indicatif, le délai d'exécution envisagé est de 4 mois à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations, hors période de préparation de 1 mois.
Le candidat s'engage à exécuter les prestations de la tranche conditionnelle dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision d'affermissement. Aucune période de préparation spécifique n'est prévue pour la tranche conditionnelle.

C.P.V. - Objet principal : 45111100.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00