Centrale des marchés
Construction d'un local technique et d'un local de gardiennage -Lot unique tous corps d'état -COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BOULAGEOIS AVIS D'APPEL PUBLIC ACONCURRENCE Marché de Travaux 1-Identification de l'organisme qui passe le marché : Communauté de Communes du Pays Boulageoi...
Communauté de communes du Pays Boulageois 57220Volmerange-lès-Boulay 0387795724
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Construction d'un local technique et d'un local de gardiennage -Lot unique tous corps d'état

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1156701

Date de clôture estimée : 28/07/14
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (12/07/14)
-COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BOULAGEOIS
AVIS D'APPEL PUBLIC ACONCURRENCE
Marché de Travaux

1-Identification de l'organisme qui passe le marché :
Communauté de Communes du Pays Boulageois 29A, Rue de Sarrelouis 57220 BOULAY
Tél : 03.87.79.52.90
Fax : 03.87.79.57.24.


2-Procédure de passation :
Marché de droit public -Procédure adaptée en application de l'article 28 du code des marchés publics


3 -Objet du Marché et caractéristiques principales :
Construction d'un local technique et d'un local de gardiennage -Lot unique tous corps d'état
4 -Délai d'exécution :
Selon délai inscrit au CCAP.
5-Modalités d'obtention du DCE :
Les documents d'appel d'offres seront disponibles chez
RERPROGRAPHIC
27 rue des Feivres
57070 Metz Actpôle ;
Tel 03.87 66.41.26 ;
Fax 03.87 62.22.11.
où ils pourront être retirés sur commande écrite ou téléchargeables gratuitement sur : www.reprographic.fr
6-Adresse où les dossiers doivent être transmis :
Communauté de Communes
du Pays Boulageois
29A, Rue de Sarrelouis -BP 27.
57220 BOULAY
- Les offres seront remises par courrier recommandé avec accusé de réception ou en main propre contre récépissé. L'enveloppe extérieure portera l'indication "Marché de Travaux -Construction d'un local technique et d'un local de gardiennage -Ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des plis". Elle contiendra une enveloppe intérieure, également cachetée portant le nom et V adresse de la Société et intitulée Enveloppe intérieure (candidature et offre) qui contiendra les pièces listées à l'article 4 du règlement de consultation.
Les dossiers peuvent également être remis par voie électronique via le profil d'acheteur sur le site www.reprographic.fr.

7-Date limite de remise des plis :Le Lundi 28 Juillet 2014 à 12 H 00


8-Critères de jugement des offres : 1. Offre économiquement la plus avantageuse (70 %) 2. Valeur technique de Toffre (30 %)
9- Renseignements complémentaires :
- Renseignements techniques :
CCPB -MM. Pierre HEN ou FrancoisXavier TROUPEL pierre.hen.ccpb@orange.fr;
fx.troupel.ccpb@orange.fr03 87 79 52 90
- Renseignements administratifs :
CCPB -M. Clément PAHIN clement.pahin.ccpb@orange.fr03 55 94 40 69.
10- Date d'envoi de l'avis à la publication :08 juillet 2014
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00