Centrale des marchés
Rénovation énergétique multisites de 150 logements Maître de l'ouvrage : Vilogia SA HLM 74 rue Jean-Jaurès, CS 10430 59664 Villeneuve-d'Ascq Procédure de passation : Marché public de concepti...
Vilogia ESH
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Rénovation énergétique multisites de 150 logements

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4561138

Date de clôture estimée : 06/06/19
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (12/05/19)
Maître de l'ouvrage : Vilogia SA HLM
74 rue Jean-Jaurès, CS 10430
59664 Villeneuve-d'Ascq


Procédure de passation : Marché public de conception réalisation selon la procédure de dialogue compétitif soumis aux dispositions de l'ordonnance n°
 2018-1074 du 26 novembre 2018 et du décret n°
 2018-1075 du 3 décembre 2018, conformément aux articles R2161-24 à R2161-31.


Objet du marché : Marché de travaux en conception réalisation (art R2171-1 du décret n°
 2018-1075 du 3 décembre 2018), pour la rénovation énergétique multisites de logements à Mutzig, Strasbourg et Haguenau (67)



Descriptif de l'opération : Rénovation énergétique de 150 logements répartis sur plusieurs sites
(60 logements Mutzig Hoffen, 9 logements Mutzig Trinité, 12 logements Mutzig Glacière, 20 logements Strasbourg St Nicolas, 29 logements Haguenau Général de Bonnemain et 20 logements Haguenau Harcourt).
Des objectifs de performance chiffrés en termes d'efficacité énergétique (à minima BBC rénovation) seront notamment imposés au groupement titulaire avec une obligation de résultat. De plus, il sera demandé au titulaire un engagement sur un prix, une quantité de travaux, un calendrier d'intervention et des matériaux.
Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois
Ordre de service prévisionnel : Février - mars 2020
Classification CPV : 45000000 - 71000000
Variantes : Autorisées
Conditions relatives au marché : Les candidats sont admis à se présenter seuls ou en groupements.
Il est interdit pour un candidat de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
Langue pouvant être utilisée :
Français uniquement.
Unité monétaire utilisée : L'Euro
Insertion professionnelle : L'exécution du marché comprend une action d'insertion professionnelle des personnes à la recherche d'un emploi, habitant en zone urbaine sensible.
Dossier de candidature : Les candidats produiront, à l'appui de leur candidature :
Situation propre des opérateurs économiques : Les candidats auront à produire les documents mentionnés ci-après. Chaque membre du groupement aura à produire lesdits documents, sous peine de rejet de l'ensemble du groupement.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, chaque membre du groupement peut demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou plusieurs sous-traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché. Il produira pour ce faire, pour ces sous-traitants, les mêmes renseignements que ceux exigés des candidats.
Pour le groupement entier : La lettre de candidature formulée sur un seul imprimé DC1 dûment signé par chaque membre du groupement.
Pour chaque membre du groupement :
L'imprimé DC2 dûment rempli accompagné de :

-  Kbis de moins de trois mois
-  Moyens humains (dont CV des personnes appelées à réaliser les prestations de service)
-  Moyens matériels du groupement
-  L'attestation d'assurance de responsabilité civile et professionnelle et décennale en cours de validité
-  Les attestations sociales et fiscales à jour (Attestation de vigilance) si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

En cas de sous-traitance, remplir l'imprimé DC4.
Capacité économique et financière :
Pour chaque membre du groupement :

-  Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations similaires à l'objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles avec précision de la part éventuelle de leur CA réalisée pour le compte de Vilogia par rapport à leur CA global ;
-  Un bilan ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années.

Capacité technique et professionnelle :
Le candidat / groupement, composé à minima d'une entreprise générale, d'un architecte habilité à exercer en France et d'un bureau d'étude technique, disposera de spécialistes capables de maîtriser la totalité des disciplines concernées par la spécificité de l'ouvrage et réunissant les compétences citées ci-après. Les justificatifs des diplômes / titres d'études et ou les valorisations d'acquis professionnels des responsables et des exécutants de la prestation correspondront aux compétences suivantes :

-  Travaux TCE y compris désamiantage ;
-  Architecture ;
-  BET structures, fluides (génie climatique, thermique calculs énergétiques y compris simulation thermique dynamique), électricité courants forts et courants faibles, SSI, acoustique, VRD, aménagements extérieurs ;
-  Economiste de la construction ;
-  Ordonnancement, pilotage, coordination.

Produire les certificats de qualifications professionnelles et/ou titres d'études correspondants (ou équivalents) à chaque compétence, avec CV et organigrammes ;
Il est demandé aux candidats de compléter et de présenter la fiche de présentation du groupement sous format Excel et le cahier de références est à compléter et à joindre sous format power point joint au dossier d'appel à candidatures. Le non-respect de ce formalisme entrainera le rejet de la candidature.
Limites concernant le nombre d'opérateurs invites à soumissionner ou à participer :
Nombre minimum de candidats sélectionnés : 3 minimum
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
Les candidatures seront appréciées sur la base des critères suivants :

-  Qualité des références, présentées par les candidats, de nature et d'importance équivalente à l'opération décrite en objet. Les références doivent permettre d'illustrer les compétences exigées, ainsi que répondre aux objectifs de l'objet et du descriptifs de l'opération

Les candidats devront présenter uniquement 5 références par membre du groupement sur le cahier de références transmis dans le dossier d'appel à candidatures. Y figure les mentions énumérées dans le document notamment le nom du maître d'ouvrage, l'année de réalisation, le délai de chantier, les prestations réalisées (MOP, diagnostics, suivi d'exécution), la description de l'ouvrage avec le montant, l'adresse précise, le nombre de logements, le label obtenu, les caractéristiques relevant de la complexité de l'opération pour la phase conception, le mode de dévolution du marché de travaux avec indication de l'entreprise TCE ou GO, ainsi que obligatoirement l'esquisse du projet et la photo de la réalisation, en cas de chantier achevé.
Chaque référence doit être illustrée d'un commentaire du candidat permettant d'illustrer l'adéquation avec le projet.
Chaque référence doit comporter l'ensemble de ces mentions.
Dans le cas contraire, il y aura non prise en compte de la référence.
De plus, toute référence supplémentaire dans ou hors du fichier ne sera pas examinée.
Ce cahier de références est à transmettre sous format PowerPoint sur la base du fichier joint au présent avis et téléchargeable gratuitement depuis la plate-forme. Le non-respect de ce formalisme entraînera le rejet de la candidature.

-  Capacités financières, capacités techniques et professionnelles des candidats dans les différentes compétences exigées pour l'exécution des prestations de nature et d'importance équivalente à l'opération décrite en objet.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas négocier en phase offre.
Dossier de consultation : Consultable et téléchargeable gratuitement à partir du site
www.vilogia.fr, rubrique Fournisseurs, " Nos Appels d'Offres "
Autres informations : Les pièces du document de la consultation, notamment le Règlement de consultation, indiqueront le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des soumissionnaires dont les offres sont irrégulières.
Date limite de réception des candidatures : 06/06/2019 à 12:00
Condition d'envoi : Transmission des réponses par voie électronique via notre site www.vilogia.fr
Date d'envoi au Joue : 06/05/2019

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous