Centrale des marchés
construction d'une piscine intercommunale, parc des sports, rue du champs Bacon, à Villiers-le-Bel Construction d'une piscine intercommunale à Villiers-le-Bel - Couverture - étanchéité / Plâtrerie - plafonds suspendus - peinture tel : 01-34-04-17-70 ville : Villiers le bel adresse : 1 Bd ...
Cté D'agglomération Val de France 95400Villiers-le-Bel servicemarches@agglo-valdefrance.fr 01 34 19 01 99
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Construction d'une piscine intercommunale, parc des sports, rue du champs Bacon, à Villiers-le-Bel

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1575624

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
JOUE (03/07/15)
229839-2015
BOAMP (26/06/15)
15-98242
Résultat de marchéRésultat de marché comportant des lots infructueux
Département(s) de publication : 95
Annonce No 15-98242- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : cté d'agglomération Val de France.
 Correspondant : M. Vaillant Didier, le président, 1 Bd Carnot 95400 Villiers-le-Bel, tél. : 01-34-04-17-70, télécopieur : 01-34-19-01-99, courriel : servicemarches@agglo-valdefrance.fr adresse internet : http://www.agglo-valdefrance.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://agglo-valdefrance.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 15-54921, mise en ligne le 13 avril 2015.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : cavdf 15-021-dgst.

Objet du marché : construction d'une piscine intercommunale à Villiers-Le-Bel - couverture - étanchéité / Plâtrerie - plafonds suspendus - peinture.
Type de marché de travaux :  exécution.
Lieu d'exécution : parc des sports rue du champs bacon, 95400 Villiers-le-Bel.
Code NUTS : |FR108|.
CPV - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45212212.

Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
     - qualité technique et méthodologique de l'offre (appréciée au vu du mémoire technique de l'entreprise)(se reporter à la rubrique "informations"pour les sous-critères) : 60 %;
     - prix des prestations : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. lot 03b Couverture - etanchéité.
Nom du titulaire / organisme : ATTEC, 39 rue Marcel Paul 93290 Tremblay-en-France.
Date d'attribution du marché : 19 juin 2015.
Numéro du marché ou du lot : 2. lot 09b Platrerie - plafonds suspendus - peinture
Dans le cadre de la clause d'insertion économique (art 14 Code des marchés publics), l'entreprise retenue, pour ce lot, s'engage à réserver 53 heures, au bénéfice d'emplois d'insertion en faveur des publics prioritaires lors de l'exécution du marché.
Infructueux.
Autres informations : CRITERES DE SELECTION DES OFFFRESConformément à l'article 53 du Code des Marchés Publics, pour attribuer les marchés au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le classement des offres a été effectué selon une note finale sur 10 points attribuée selon les critères pondérés ci-dessous : Pour tous les lots de cette opération, les offres conformes seront analysées notées et classées au vu des critères suivants :-Critère no1 (pondéré à 60%) : Qualité technique et méthodologique de l'offre (appréciée au vu du mémoire technique de l'entreprise)Fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre et schémas de principe et détails de mise en œuvre des procédés et moyens d'exécution envisagés (sur 5 points - coefficient 2)Installations de chantier : moyens matériels prévus (fiches techniques pour les plus importants), organisation des circulations et contrôle d'accès, plan d'installation de chantier, localisation des zones de stockage, clôture de chantier (sur 5 points)Equipe prévue sur le chantier et effectif moyen mensuel, encadrement de l'équipe sur le chantier et organigramme des intervenants + organisation du groupement (le cas échéant) : répartition des prestations et des responsabilités (convention de groupement), rôle du mandataire solidaire (sur 5 points)Propreté, sécurité et hygiène du chantier : note spécifique au chantier avec détail matériel et procédure envisagés, présentation de la gestion des déchets (cantonnement, nettoyage), maîtrise des nuisances sur l'environnement (bruit, poussière, etc.), cadre application de la charte chantier propre - (sur 5 points) Planning détaillé d'exécution des prestations du lot, poste par poste (de la préparation au parfait achèvement) dans le respect du planning de référence du DCE, avec interface avec les autres lots, délais de fabrication et d'approvisionnement et délais d'études.Moyens proposés par l'entreprise :Pendant les périodes de congés ;Pour rattraper d'éventuels retards, des aléas, etc.(sur 5 points - coefficient 2)Participation à la cellule de synthèse : Présentation et gestion de la cellule de synthèse (sur 5 points)Qualité formelle des documents remis : Cadre de la DPGF remis au DCE dûment complété, reprise de la numérotation du mémoire technique proposé.Présenter un sommaire (sur 5 points)-Critère no2 (pondéré à 40%) : Prix des prestationsATTRIBUTIONLe marché relatif à la construction d'une piscine intercommunale à Villiers le Bel - couverture/étanchéité - plâtrerie/plafonds-suspendus/peinture - lot 3B : couverture-étanchéité a été attribué à la société ATTEC pour un montant global et forfaitaire de 280 000 euros (H.T.).Le marché relatif à la construction d'une piscine intercommunale à Villiers le Bel - couverture/étanchéité - plâtrerie/plafonds-suspendus/peinture - lot 9B : plâtrerie/plafonds-suspendus/peinture a été déclaré infructueux.
Une enchère électronique a été effectuée : non.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy Pontoise 2-4 bd de l'hautil B.P. 30322 95027 Cergy Pontoise Cedex, tél. : 01-30-17-34-00, courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr, télécopieur : 01-30-17-34-59.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Cergy Pontoise 2-4 bd de l'hautil B.P. 30322 95027 Cergy Pontoise Cedex.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 juin 2015.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous