Centrale des marchés
69 désamiantage, déconstruction et démolition des bâtiments situés 13 et 16, rue Paul-Lafargue à Villeurbanne 69 désamiantage, déconstruction et démolition des bâtiments situés 13 et 16, rue Paul-Lafargue à Villeurbanne désamiantage, déconstruction et démolition des bâtiments situes 13 ET 16 rue paul lafar...
Ville de Villeurbanne 69601Villeurbanne 0472658051
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

69 désamiantage, déconstruction et démolition des bâtiments situés 13 et 16, rue Paul-Lafargue à Villeurbanne

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 943643

Date de clôture estimée : 17/02/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (23/01/14)
14-10479

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Villeurbanne.
Correspondant : le maire, direction de la Commande Publique, Place Lazare Goujon B.P. 65051 69601 Villeurbanne tél. : 04-26-10-60-07 télécopieur : 04-72-65-80-51 adresse internet : http://www.mairie-villeurbanne.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://marches-publics.villeurbanne.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : désamiantage, déconstruction et démolition des bâtiments situes 13 ET 16 rue paul lafargue.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45262660.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : øFR716ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la présente consultation concerne le désamiantage, déconstruction et démolition des bâtiments situés 13 et 16 rue Paul LAFARGUE , correspondant à une surface de plancher d'environ 390 mètres carrés
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la présente consultation est passée selon la procédure adaptée.
Elle est soumise à l'article 28 du code des marchés publics.
Les travaux, visés à l'article 1 sont répartis en une seule tranche et un lot unique : Désamiantage, déconstruction et démolition des bâtiments situés 13 et 16 rue Paul Lafargue.
Date prévisionnelle de commencement d'exécution : mars 2014 préparation de chantier - travaux avril 2014.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 % remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement propre ; avance dans les conditions de l'article 87 du code des marchés publics sous réserve de la constitution préalable d'une garantie à première demande ; acomptes mensuels.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
1)lettre de candidature (imprimé Dc1) dûment remplie, datée et signée en Original.
2)La déclaration de candidature (modèle ville de Villeurbanne) dûment complétée. Le candidat a la faculté de présenter un document équivalent dès lors qu'il comporte les informations suivantes - déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, auxquels se réfère le marché au cours des trois derniers exercices disponibles.les entreprises nouvellement créées peuvent justifier de leur capacité financière par tout autre moyen - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années - déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution des prestations - déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont le candidat disposera pour l'exécution des prestations.3-les qualifications professionnelles minimales exigées sont les suivantes :Qualibat 1112 ou équivalent / Qualibat 1552 ou certification AFAQ ou ACERT conforme à la sous-section 3 du décret du 04/05/2012 -article R4412-94 à R4412-143 du Code du Travail ; ou équivalent avec validité postérieure à la date prévisionnelle de fin de travaux.
Effectif moyen 2 : 6 à 20 personnes minimum.
Si le candidat ne détient pas les qualifications requises, il peut présenter des références se rapportant à des travaux analogues exécutés au cours des cinq dernières années(sauf pour le désamiantage, qualification obligatoire).cette liste doit comprendre au moins pour chaque référence fournie, les renseignements ci-après désignation des travaux, montant, année et maître d'ouvrage.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 60 % ;
- valeur technique appréciée au regard de la qualité du mémoire technique : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 17 février 2014, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 4967.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://marches-publics.villeurbanne.fr
Délai d'exécution : 3 mois
-critère de sélection de la candidature : capacités professionnelles appréciées par la possession des qualifications requises ou de références équivalentes et les moyens humains.
-au terme de l'analyse des offres et sur la base des offres initiales, le pouvoir adjudicateur peut décider d'engager des négociations avec les 3 candidats les mieux classés au terme de l'analyse des offres.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 janvier 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie de Villeurbanne : Direction de la Commande Publique (Mairie-Annexe 7ème étage).
52 rue Racine (pour remise en main propre, service de messagerie) B.P. 65051, 69601 Villeurbanne.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Direction de la Commande publique.
courriel : commande.publique@mairie-villeurbanne.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184, rue Duguesclin Cedex 03 69433 Lyon tél. : 04-78-14-10-10 courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr télécopieur : 04-78-14-10-65.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : cf. Le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous