Centrale des marchés
69 tennis club de lyon - travaux de remplacement de clotures à Villeurbanne 69 tennis club de lyon - travaux de remplacement de clotures à Villeurbanne tennis club de lyon - travaux de remplacement de clotures. lieu : 3 boulevard du 11 novembre 1918, 69100 Villeurbanne ...
Ville de Lyon 69205Lyon 0472103508
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

69 tennis club de lyon - travaux de remplacement de clotures à Villeurbanne

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 746994

Date de clôture estimée : 25/07/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (03/07/13)
13-118469
SOURCEWEB (01/07/13)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Lyon.
Correspondant : M. le maire, direction de la Construction 1, place de la Comédie Cedex 01 69205 Lyon tél. : (+33) 4-72-10-30-30 télécopieur : (+33) 4-72-10-35-08 adresse internet : http://www.lyon.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marchespublics.lyon.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : tennis club de lyon - travaux de remplacement de clotures.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : 3 boulevard du 11 novembre 1918, 69100 Villeurbanne.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
l'opération consiste à déposer la clôture séparant le site du Tennis Club au campus de la DOUA, pour création d'une nouvelle clôture en grillage simple torsion à fils renforcés ; à déposer des bardages métalliques côté boulevard du 11 Novembre 1918, afin de les remplacer par une clôture en serrurerie reposant sur une longrine béton ; à conserver le portail d'entrée en établissant un certain nombre de réparations et une remise en peinture de celui-ci
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marchés publics séparés ordinaires. Le délai global d'exécution des travaux est de : 13 semaines (y compris 4 semaines de préparation de chantier) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble. La date prévisionnelle envisagée de début d'exécution est fixée au 30 septembre 2013.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 91 jours à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : garantie à première demande couvrant 100 % du montant de l'avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles 86 à 111 du Code des marchés publics français. Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : Révision. Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : ressources propres ; budget principal de la ville de Lyon. Paiement par mandat administratif.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter pour le meme marché plusieurs offres en agissant à la fois comme candidats individuels et comme membres d'un groupement. La participation à plusieurs groupements pour un meme marché est interdite.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : _Une déclaration de candidature type Dc1 ou équivalent ; >_En cas de groupement, un pouvoir au mandataire ; >_Une déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'est dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des marchés publics ; >_Une copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.



Capacité économique et financière - références requises : _Une déclaration sur le chiffre d'affaires global au cours des trois derniers exercices disponibles (Dc2 ou équivalent). Le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.

Capacités économique et financière. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : Voir renseignements relatifs aux lots.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : _Des éléments permettant d'apprécier la capacité technique du candidat : une déclaration indiquant les effectifs du candidat >_Des éléments permettant d'apprécier la capacité professionnelle du candidat : certificat de qualification de niveau minimum et/ou liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (modèle Ville de Lyon joint au DCE ou document libre) ; le candidat peut aussi se prévaloir d'attestations de bonne exécution. #Pour toute pièce demandée, le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : voir renseignements relatifs aux lots. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : voir renseignements relatifs aux lots.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 % ;
- valeur technique : 30 % ;
- développement durable : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 25 juillet 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : N3DC 4005.

Renseignements complémentaires : #Procédure adaptée. Ouverture des offres prévue le 26/07/2013. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Des visites du site sont possibles selon les conditions suivantes : Contacter Cyril ARANEGA au 04 72 10 34 71 ou cyril.aranega@mairie-lyon.fr. Le DCE est disponible en téléchargement sur le profil acheteur de la Ville de Lyon. Pour toute autre demande de DCE, ce dernier vous sera délivré à l'issue d'un délai de 2 jours francs ouvrés. L'indication de " durée du marché ou délai d'éxecution " figurant au present avis en jours doit etre lue comme étant de : 13 semaines (y compris 4 semaines de préparation de chantier) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. Le résultat de cette consultation sera publié, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché, sur le site internet de la Ville de Lyon (http://www.marchespublics.lyon.fr/), dans le Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Lyon, et par affichage a l'annexe de l'hotel de Ville (place Louis Pradel) . Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé . Dématérialisation des procédures : l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation.

Date limite d'obtention : 25 juillet 2013, à 12 heures.
²Modalités d'ouverture des offres :

Date : 26 juillet 2013, à 14 heures.

Lieu : annexe de l'hôtel de ville Place Louis Pradel 69001 Lyon. La date ci-dessus est prévisionnelle.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 1er juillet 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Lyon.
direction de la Construction Hôtel de Ville 1, place de la Comédie Cedex 01, 69205 Lyon, adresse internet : http://www.marchespublics.lyon.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Lyon.
Correspondant : Chef de projet : Cyril ARANEGA, direction de la Construction Annexe de l'hôtel de Ville 4e étage - porte 407 Place Louis Pradel, 69001 Lyon, télécopieur : (+33) 4-72-10-35-08, courriel : dc.marches@mairie-lyon.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de Lyon.
Correspondant : Service administratif des Marchés (Construction), direction de la Construction Annexe de l'hôtel de Ville 4e étage - porte 407 Place Louis Pradel, 69001 Lyon, tél. : (+33) 4-72-10-35-42, télécopieur : (+33) 4-72-10-35-08, courriel : dc.marches@mairie-lyon.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Lyon.
Correspondant : Service marchés, direction de la Construction Annexe de l'hôtel de Ville 4e étage - porte 407 Place Louis Pradel, 69001 Lyon, tél. : (+33) 4-72-10-35-42, télécopieur : (+33) 4-72-10-35-08, courriel : dc.marches@mairie-lyon.fr, adresse internet : http://www.marchespublics.lyon.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de LYON 184 rue Duguesclin Cedex 03 69433 Lyon tél. : (+33) 4-78-14-10-10 télécopieur : (+33) 4-78-14-10-65.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de LYON 184 rue Duguesclin Cedex 03 69433 Lyon tél. : (+33) 4-78-14-10-10 courriel : greffe.ta-lyon@juradmin.fr.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Serrurerie.

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 200 000,00 EUR (H.T.) au meilleur des trois dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 6 personnes minimum (Eff2). Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : Capacité à assurer la fourniture et la pose de toutes clôtures en grillages, en treillis soudé, à barreaudage type ferronnerie, comprenant éventuellement les portails et portillons, en incluant également les travaux de scellement nécessaires à leur pose. Cette capacité pourra etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 4441 ou par tout moyen de preuve équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 44316500
Objets supplémentaires : 45342000.
Lot(s) 2 Clôture grillagée.

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 70 000,00 EUR (H.T.) au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 6 personnes minimum (Eff2). Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : Capacité à assurer la fourniture et la pose de toutes clôtures en grillages, en treillis soudé, à barreaudage type ferronnerie, comprenant éventuellement les portails et portillons, en incluant également les travaux de scellement nécessaires à leur pose. Cette capacité pourra etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 4441 ou par tout moyen de preuve équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45342000.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00