69 renovation des installations thermiques du groupe scolaire Emile Zola à Villeurbanne

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Villeurbanne.
Correspondant : le maire, direction de la Commande Publique, Place Lazare Goujon B.P. 65051 69601 Villeurbanne tél. : 04-26-10-60-07 télécopieur : 04-72-65-80-51 adresse internet : http://www.mairie-villeurbanne.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://marches-publics.villeurbanne.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : renovation des installations thermiques
du groupe scolaire emile zola.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45331000.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : øFR716ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la présente consultation concerne la rénovation des installations thermiques du groupe scolaire Émile Zola, situé 120 Cours Émile Zola à Villeurbanne
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la présente consultation est passée selon la procédure adaptée.
Elle est soumise à l'article 28 du code des marchés publics.
Les travaux sont répartis en une seule tranche et un lot unique.
La durée globale d'exécution des travaux est fixée à 12 semaines :
- période de préparation : 4 semaines
- exécution des travaux : 7 semaines
- essais et mise en service : 1 semaine
date prévisionnelle de commencement d'exécution : 07 juillet 2014.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : hydroéjecteurs : Remplacement des vannes trois voies classiques par des hydroéjecteurs. Les hydroéjecteurs sont des vannes trois voies qui valorisent l'effet venturi, ce qui permet de supprimer le circulateur du circuit secondaire et de n'avoir plus qu'un seul circulateur.
Chaque soumissionnaire, se trouve, dans l'obligation de compléter la partie de la DPGF se rapportant à l'option correspondante et d'en reporter le montant total à l'article 2 de l'acte d'engagement, sous peine de non-conformité de l'offre.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 % remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement propre ; avance dans les conditions de l'article 87 du code des marchés publics sous réserve de la constitution préalable d'une garantie à première demande ; acomptes mensuels.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
1)lettre de candidature (imprimé Dc1) dûment remplie, datée et signée en Original.
2)La déclaration de candidature (modèle ville de Villeurbanne) dûment complétée. Le candidat a la faculté de présenter un document équivalent dès lors qu'il comporte les informations suivantes - déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, auxquels se réfère le marché au cours des trois derniers exercices disponibles.les entreprises nouvellement créées peuvent justifier de leur capacité financière par tout autre moyen - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années - déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution des prestations - déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont le candidat disposera pour l'exécution des prestations.
3)-les qualifications professionnelles minimales exigées sont les suivantes : Qualibat 5312.
Si le candidat ne détient pas les qualifications requises, il peut présenter des références se rapportant à des travaux analogues exécutés au cours des cinq dernières années.cette liste doit comprendre au moins pour chaque référence fournie, les renseignements ci-après désignation des travaux, montant, année, maître d'ouvrage avec ces coordonnées.
-effectif minimum: Eff. 3 (21 à 50 personnes minimum).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 60 % ;
- valeur technique appréciée au regard de la qualité du mémoire technique : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 14 mai 2014, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 5042.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://marches-publics.villeurbanne.fr
-Critère de sélection de la candidature : capacités professionnelles appréciées par la possession des qualifications requises ou de références équivalentes et les moyens humains.
-au terme de l'analyse des offres et sur la base des offres initiales, le pouvoir adjudicateur peut décider d'engager des négociations avec les 3 candidats les mieux classés au terme de l'analyse des offres.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 avril 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie de Villeurbanne : Direction de la Commande Publique (Mairie-Annexe 7ème étage).
52 rue Racine (pour remise en main propre, service de messagerie) B.P. 65051, 69601 Villeurbanne.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Direction de la Commande publique.
courriel : commande.publique@mairie-villeurbanne.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184, rue Duguesclin Cedex 03 69433 Lyon tél. : 04-78-14-10-10 courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr télécopieur : 04-78-14-10-65.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : cf. Le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.