Centrale des marchés
54 marché de travaux - extension des locaux du cdg54 et mise en conformité du bâtiment existant à Villers Les Nancy 54 marché de travaux - extension des locaux du cdg54 et mise en conformité du bâtiment existant à Villers Les Nancy marché de travaux - extension des locaux du Cdg54 et mise en conformité du bâtime...
Centre de Gestion de Meurthe et Moselle 54600Villers-lès-Nancy bhuguenin@cdg54.fr 0383978848
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

54 marché de travaux - extension des locaux du cdg54 et mise en conformité du bâtiment existant à Villers Les Nancy

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 672109

Date de clôture estimée : 31/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (23/04/13)
13-69354

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Centre de Gestion de Meurthe et Moselle.
Correspondant : benjamin Huguenin, 2 allée Pelletier Doisy 54600 Villers-les-Nancy tél. : 03-83-67-48-10 télécopieur : 03-83-97-88-48 courriel : bhuguenin@cdg54.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.eu-supply.com/cdg54.asp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de travaux - extension des locaux du Cdg54 et mise en conformité du bâtiment existant.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : 2 allée Pelletier Doisy, 54600 Villers-les-Nancy.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux divisé en 13 lots.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 14 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : se référer au CCAP.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 30 jours par virement administratif selon les conditions du CCAP sur fonds propres.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : forme souhaitée : groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : se référer au règlement de la consultation.



Capacité économique et financière - références requises : se référer au règlement de la consultation.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : se référer au règlement de la consultation.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 60 % ;
- prix des prestations : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 31 mai 2013, à 16 heures.

Renseignements complémentaires : les dossiers seront remis aux entreprises contre paiement des frais de reprographie suivant les modalités détaillées dans le règlement de consultation.
Le D.C.E. Est consultable et téléchargeable gratuitement sur notre profil acheteur :
www.eu-supply.com/cdg54.asp
- la transmission des candidatures et des offres par voie électronique est autorisée sur notre profil acheteur :
www.eu-supply.com/cdg54.asp
- pour tout renseignement relatif à l'usage de la plate-forme, les entreprises peuvent s'adresser à l'équipe support de SYNAPSE Entreprises tel :
01 72 33 90 70 ou info@synapse-entreprises.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 avril 2013.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 - Terrassements - Aménagements extérieurs.
Lot 2 - Gros oeuvre.
Lot 3 - Etanchéité.
Lot 4 - Bardage terre cuite - ITE.
Lot 5 - Menuiseries extérieures aluminium - Occultations.
Lot 6 - Metallerie.
Lot 7 - Platrerie - Faux Plafonds - Panneaux accoustiques.
Lot 8 - Menuiserie Intérieure - Signalétique.
Lot 9 - Finitions sols et murs.
Lot 10 - Forages géothermiques.
Lot 11 - Chauffage - Ventilation - Plomberie.
Lot 12 - Electricité - Courants faibles.
Lot 13 - Ascenseur.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00