1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Vilogia Premium, représenté par le GIE SEPTALIA
Forme juridique de l’acheteur: Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Travaux de construction de 112 logements collectifs répartis dans 4 bâtiments (A,B,C,D) Programme: "Les Balcons de la Lys"
Description: Travaux de construction de 112 logements collectifs répartis dans 4 bâtiments (A,B,C,D) Programme: "Les Balcons de la Lys"
Identifiant de la procédure: 56aa340f-4daf-4872-9764-6463c311f49e
Identifiant interne: AO TVX 10616R
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
Principales caractéristiques de la procédure: Conformément à l'article R2124-3 du code de la commande publique « Le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent " Le recours à cette procédure se justifie par le montage juridique et financier de l'opération et au phasage de l'opération. La présente procédure est composée de 2 phases : Une phase candidatures et une phase offres Conformément à l'Article R2132-2 du code de la commande publique, le DCE est mis à disposition sur le profil acheteur dès la phase candidatures pour information. Néanmoins, le présent avis concerne uniquement la phase candidatures. Le DCE est succeptible d'être modifié / ajusté pour la phase offres . Les candidats retenus à l'issue de la phase candidatures seront invités à accéder à la phase offres et à télécharger la dernière version du DCE.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: 184 CHEMIN DE LA BLANCHE BANNIERE
Ville: COMINES
Code postal: 59560
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 12 748 000,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 3
Conditions du marché:
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés: 3
2.1.6.
Motifs d’exclusion
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationale: l'ensemble des motifs d'exclusion seront indiqués dans les documents de consultation.
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0012
Titre: LOT 1 TRAVAUX BATI (Hors VRD et espaces verts)
Description: LOT 1 TRAVAUX BATI (Hors VRD et espaces verts)
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: 184 CHEMIN DE LA BLANCHE BANNIERE
Ville: COMINES
Code postal: 59560
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Autre durée: Inconnu
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 11 448 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: Le candidat/groupement sera composé de spécialistes capables de maitriser la totalité des disciplines concernées par la spécificité de l'ouvrage et réunissant les compétences citées ci-après : La présentation de 3 références récentes (en cours ou livrées depuis moins de 3 ans) par le candidat (ou pour chaque membre du groupement) pour des ouvrages réalisés d'importances similaires conformément au descriptif du projet avec le nom du maître d'ouvrage, l'année de réalisation, le délai de chantier, les prestations réalisées, la description de l'ouvrage avec le montant, l'adresse, le nombre de logement, et les caractéristiques relevant de la complexité de l'opération, ainsi que l'esquisse du projet ou la photo de la réalisation. Chaque référence doit être illustrée d'un commentaire du candidat permettant d'illustrer l'adéquation avec le projet. Les moyens humains détaillés en nombre et en qualification, l'organisation interne permettant d'assurer les travaux, l'encadrement et la coordination avec un détail par phase travaux. Les moyens envisagés par le candidat pour anticiper repérer et réduire les potentiels sources de nuisances (bruit vibrations poussières ?) en rapport avec les immeubles avoisinants du futur chantier. Les moyens d'approche de levage, et de replis de ses matériels et des évacuations. En cas de recours à la sous-traitance, préciser sur quelle nature de travaux et la quotité envisagée sur lesquels celle-ci porterait. Les dispositions et engagements spécifiques au candidat pour garantir la qualité des travaux, de ses contrôles et procédures de contrôle qualité et des essais interne pour assurer et garantir ses délais de livraison avec un objectif de zéro réserve. Les dispositions du candidat dans le cadre de la levée des réserves et du suivi des garanties, détaillant ses délais d'intervention, ses moyens et coordination, pour réduire et garantir ses délais
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Ordre d’importance: 1
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Les candidats auront à produire les documents mentionnés ciaprès. Chaque membre du groupement aura à produire lesdits documents, sous peine de rejet de l'ensemble du groupement. Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, chaque membre du groupement peut demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou plusieurs soustraitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces soustraitants et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché. Il produira pour ce faire, pour ces soustraitants, les mêmes renseignements que ceux exigés des candidats. Pour le groupement entier : La lettre de candidature formulée sur un seul imprimé DC1 dûment signé par chaque membre du groupement. Pour chaque membre du groupement : L'imprimé DC2 dûment rempli accompagné de : - Kbis de moins de trois mois - Moyens humains (dont CV des personnes appelées à réaliser les prestations de service) - Moyens matériels du groupement - L'attestation d'assurance de responsabilité civile et professionnelle en cours de validité selon modèle fixé par arrêté du 04.01.2016. - Les attestations sociales et fiscales à jour (Attestation de vigilance) - Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Ordre d’importance: 2
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Pour chaque membre du groupement ou pour le candidat seul: - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations similaires à l'objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles ; - Un Bilan ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années. Il sera tenu compte du taux de dépendance du candidat avec le pouvoir adjudicateur. A partir de 50% de dépendance visàvis du pouvoir adjudicateur, celuici se réserve le droit de rejeter la candidature.
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Ordre d’importance: 3
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains participants peuvent être éliminés
L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10.
Critères d’attribution
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: LIMITES CONCERNANT LE NOMBRE D'OPERATEURS INVITES A SOUMISSIONNER OU A PARTICIPER : Nombre minimum de candidats sélectionnés : 3 Critères de limitation du nombre de candidats Les candidatures seront appréciées sur la base des critères suivants, par ordre décroissant d'importance : • Qualité des références, présentées par les candidats, de nature et d'importance équivalente à l'opération décrite en objet. • Qualité des capacités techniques et professionnelles des candidats pour l'exécution des prestations de nature et d'importance équivalente à l'opération décrite en objet. • Les capacités economiques et financières.
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 17/01/2025 12:00:00 (UTC+2)
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Autorisée
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Autorisée
Variantes: Autorisée
Date limite de réception des demandes de participation: 24/01/2025 12:00:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Montage financier: Enveloppe Travaux BATI à atteindre : 11 448 000 Euros HT soit un prix d'objectif au M² de SHAB : SHAB : 7200 M² à 1590 EurosHT/M² SHAB
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Judiciaire de Lille
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Judiciaire de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Judiciaire de Lille
5.1.
Lot: LOT-0014
Titre: LOT 2 VRD
Description: LOT 2 VRD
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: 184 CHEMIN DE LA BLANCHE BANNIERE
Ville: COMINES
Code postal: 59560
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Autre durée: Inconnu
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 080 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: Le candidat/groupement sera composé de spécialistes capables de maitriser la totalité des disciplines concernées par la spécificité de l'ouvrage et réunissant les compétences citées ci-après : La présentation de 3 références récentes (en cours ou livrées depuis moins de 3 ans) par le candidat (ou pour chaque membre du groupement) pour des ouvrages réalisés d'importances similaires conformément au descriptif du projet avec le nom du maître d'ouvrage, l'année de réalisation, le délai de chantier, les prestations réalisées, la description de l'ouvrage avec le montant, l'adresse, le nombre de logement, et les caractéristiques relevant de la complexité de l'opération, ainsi que l'esquisse du projet ou la photo de la réalisation. Chaque référence doit être illustrée d'un commentaire du candidat permettant d'illustrer l'adéquation avec le projet. Les moyens humains détaillés en nombre et en qualification, l'organisation interne permettant d'assurer les travaux, l'encadrement et la coordination avec un détail par phase travaux. Les moyens envisagés par le candidat pour anticiper repérer et réduire les potentiels sources de nuisances (bruit vibrations poussières ?) en rapport avec les immeubles avoisinants du futur chantier. Les moyens d'approche de levage, et de replis de ses matériels et des évacuations. En cas de recours à la sous-traitance, préciser sur quelle nature de travaux et la quotité envisagée sur lesquels celle-ci porterait. Les dispositions et engagements spécifiques au candidat pour garantir la qualité des travaux, de ses contrôles et procédures de contrôle qualité et des essais interne pour assurer et garantir ses délais de livraison avec un objectif de zéro réserve. Les dispositions du candidat dans le cadre de la levée des réserves et du suivi des garanties, détaillant ses délais d'intervention, ses moyens et coordination, pour réduire et garantir ses délais
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Ordre d’importance: 1
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Les candidats auront à produire les documents mentionnés ciaprès. Chaque membre du groupement aura à produire lesdits documents, sous peine de rejet de l'ensemble du groupement. Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, chaque membre du groupement peut demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou plusieurs soustraitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces soustraitants et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché. Il produira pour ce faire, pour ces soustraitants, les mêmes renseignements que ceux exigés des candidats. Pour le groupement entier : La lettre de candidature formulée sur un seul imprimé DC1 dûment signé par chaque membre du groupement. Pour chaque membre du groupement : L'imprimé DC2 dûment rempli accompagné de : - Kbis de moins de trois mois - Moyens humains (dont CV des personnes appelées à réaliser les prestations de service) - Moyens matériels du groupement - L'attestation d'assurance de responsabilité civile et professionnelle en cours de validité selon modèle fixé par arrêté du 04.01.2016. - Les attestations sociales et fiscales à jour (Attestation de vigilance) - Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Ordre d’importance: 2
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Pour chaque membre du groupement ou pour le candidat seul: - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations similaires à l'objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles ; - Un Bilan ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années. Il sera tenu compte du taux de dépendance du candidat avec le pouvoir adjudicateur. A partir de 50% de dépendance visàvis du pouvoir adjudicateur, celuici se réserve le droit de rejeter la candidature.
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Ordre d’importance: 3
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains participants peuvent être éliminés
L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10.
Critères d’attribution
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: LIMITES CONCERNANT LE NOMBRE D'OPERATEURS INVITES A SOUMISSIONNER OU A PARTICIPER : Nombre minimum de candidats sélectionnés : 3 Critères de limitation du nombre de candidats Les candidatures seront appréciées sur la base des critères suivants, par ordre décroissant d'importance : • Qualité des références, présentées par les candidats, de nature et d'importance équivalente à l'opération décrite en objet. • Qualité des capacités techniques et professionnelles des candidats pour l'exécution des prestations de nature et d'importance équivalente à l'opération décrite en objet. • Les capacités economiques et financières.
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 17/01/2025 12:00:00 (UTC+2)
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Autorisée
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Autorisée
Variantes: Autorisée
Date limite de réception des demandes de participation: 24/01/2025 12:00:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Montage financier: Enveloppe financière à atteindre pour lot VRD 1 080 000 Euros HT
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Judiciaire de Lille
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Judiciaire de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Judiciaire de Lille
5.1.
Lot: LOT-0015
Titre: LOT 3 ESPACES VERTS
Description: LOT 3 VRD / ESPACES VERTS
Identifiant interne: 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: 184 CHEMIN DE LA BLANCHE BANNIERE
Ville: COMINES
Code postal: 59560
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Autre durée: Inconnu
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 220 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: Le candidat/groupement sera composé de spécialistes capables de maitriser la totalité des disciplines concernées par la spécificité de l'ouvrage et réunissant les compétences citées ci-après : La présentation de 3 références récentes (en cours ou livrées depuis moins de 3 ans) par le candidat (ou pour chaque membre du groupement) pour des ouvrages réalisés d'importances similaires conformément au descriptif du projet avec le nom du maître d'ouvrage, l'année de réalisation, le délai de chantier, les prestations réalisées, la description de l'ouvrage avec le montant, l'adresse, le nombre de logement, et les caractéristiques relevant de la complexité de l'opération, ainsi que l'esquisse du projet ou la photo de la réalisation. Chaque référence doit être illustrée d'un commentaire du candidat permettant d'illustrer l'adéquation avec le projet. Les moyens humains détaillés en nombre et en qualification, l'organisation interne permettant d'assurer les travaux, l'encadrement et la coordination avec un détail par phase travaux. Les moyens envisagés par le candidat pour anticiper repérer et réduire les potentiels sources de nuisances (bruit vibrations poussières ?) en rapport avec les immeubles avoisinants du futur chantier. Les moyens d'approche de levage, et de replis de ses matériels et des évacuations. En cas de recours à la sous-traitance, préciser sur quelle nature de travaux et la quotité envisagée sur lesquels celle-ci porterait. Les dispositions et engagements spécifiques au candidat pour garantir la qualité des travaux, de ses contrôles et procédures de contrôle qualité et des essais interne pour assurer et garantir ses délais de livraison avec un objectif de zéro réserve. Les dispositions du candidat dans le cadre de la levée des réserves et du suivi des garanties, détaillant ses délais d'intervention, ses moyens et coordination, pour réduire et garantir ses délais
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Ordre d’importance: 1
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Les candidats auront à produire les documents mentionnés ciaprès. Chaque membre du groupement aura à produire lesdits documents, sous peine de rejet de l'ensemble du groupement. Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, chaque membre du groupement peut demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou plusieurs soustraitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces soustraitants et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché. Il produira pour ce faire, pour ces soustraitants, les mêmes renseignements que ceux exigés des candidats. Pour le groupement entier : La lettre de candidature formulée sur un seul imprimé DC1 dûment signé par chaque membre du groupement. Pour chaque membre du groupement : L'imprimé DC2 dûment rempli accompagné de : - Kbis de moins de trois mois - Moyens humains (dont CV des personnes appelées à réaliser les prestations de service) - Moyens matériels du groupement - L'attestation d'assurance de responsabilité civile et professionnelle en cours de validité selon modèle fixé par arrêté du 04.01.2016. - Les attestations sociales et fiscales à jour (Attestation de vigilance) - Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Ordre d’importance: 2
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Pour chaque membre du groupement ou pour le candidat seul: - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations similaires à l'objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles ; - Un Bilan ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années. Il sera tenu compte du taux de dépendance du candidat avec le pouvoir adjudicateur. A partir de 50% de dépendance visàvis du pouvoir adjudicateur, celuici se réserve le droit de rejeter la candidature.
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Ordre d’importance: 3
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains participants peuvent être éliminés
L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10.
Critères d’attribution
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: LIMITES CONCERNANT LE NOMBRE D'OPERATEURS INVITES A SOUMISSIONNER OU A PARTICIPER : Nombre minimum de candidats sélectionnés : 3 Critères de limitation du nombre de candidats Les candidatures seront appréciées sur la base des critères suivants, par ordre décroissant d'importance : • Qualité des références, présentées par les candidats, de nature et d'importance équivalente à l'opération décrite en objet. • Qualité des capacités techniques et professionnelles des candidats pour l'exécution des prestations de nature et d'importance équivalente à l'opération décrite en objet. • Les capacités economiques et financières.
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 17/01/2025 12:00:00 (UTC+2)
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Autorisée
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Autorisée
Variantes: Autorisée
Date limite de réception des demandes de participation: 24/01/2025 12:00:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Montage financier: Enveloppe financière à atteindre pour lot ESPACES VERTS : 220 000 Euros HT
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Judiciaire de Lille
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Judiciaire de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Judiciaire de Lille
8. Organisations
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal Judiciaire de Lille
Numéro d’enregistrement: Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Adresse postale: 13 Avenue du Peuple Belge
Ville: Lille
Code postal: 59000
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Téléphone: 03 20 78 33 33
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Vilogia Premium, représenté par le GIE SEPTALIA
Numéro d’enregistrement: Pouvoir adjudicateur
Adresse postale: 271 boulevard de Tournai
Ville: Villeneuve d'Ascq
Code postal: 59664
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Point de contact: Vianney LUTHUN
Téléphone: 0640473879
Rôles de cette organisation:
Acheteur
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: f9e228a2-f38a-4723-b8f1-59a14b2dba8e - 05
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 16
Date d’envoi de l’avis: 19/12/2024 11:24:19 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 783137-2024
Numéro de publication au JO S: 248/2024
Date de publication: 20/12/2024
