Centrale des marchés
Travaux de mise en conformité du DATA CENTER du Bâtiment M4 du Campus Cité Scientifique de l'Université de Lille. Travaux de mise en conformité du DATA CENTER du Bâtiment M4 du Campus Cité Scientifique de l'Université de Lille. cp : 59000 tel : 03-62-26-95-20 correspondant : M. LECAT Eric, Université de...
UNIVERSITE DE LILLE 59800Lille
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Travaux de mise en conformité du DATA CENTER du Bâtiment M4 du Campus Cité Scientifique de l'Université de Lille.

Marché public ou privé
Référence du marché : 5820268

Date de clôture estimée : 15/02/21
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (04/02/21)
21-16560
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 59
Annonce No 21-2236
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : UNIVERSITE DE LILLE.
 Correspondant : M. Lecat Eric, Université de Lille, 42, rue Paul Duez 59000 Lille, tél. : 03-62-26-95-20 adresse internet : https://www.univ-lille.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.univ-lille.fr/universite/marches-publics.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Éducation.

Objet du marché : travaux de mise en conformité du data center du Bâtiment M4 du Campus Cité Scientifique de l'université de Lille.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45223220
Objets supplémentaires : 45331000
45311000
45320000.
Lieu d'exécution : villeneuve d'ascq - campus scientifique, 59650 Villeneuve D Ascq.
Code NUTS : -FRE11.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

travaux de mise en conformité du data center du Bâtiment M4 du Campus Cité Scientifique de l'université de Lille
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de mise en conformité du data center du Bâtiment M4 du Campus Cité Scientifique de l'université de Lille.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : la consultation comporte les 4 Prestations supplémentaires éventuelles suivantes qui sont indiquées dans les documents de la consultation
Pse 1.1 Groupe électrogène (concerne tout le lot 7 )
Pse 1.2 : Dalle béton plateforme technique extérieure (concerne le lot 1)
pse 1.3 : Clôture métallique plateforme technique extérieure (concerne le lot 2)
pse 1.4 : Liaison électrique entre sortie Groupe électrogène et TGGE (concerne le lot 3)
l'exécution des PSE sera facultative mais leur chiffrage dans l'offre du candidat est obligatoire sous peine de voir son offre rejetée pour irrégularité. Il appartient au candidat de remplir la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (Dpgf).
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur crédits budgétaires de l'université de Lille.
Application du décret no-2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable juridique.
application de l'article 183 du décret no216-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et l'article 37 de la
loi du 28 janvier 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande
publique. Délai maximum de paiement fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture de l'université de
lille.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : tels que mentionnés dans les documents de la consultation.
Situation juridique - références requises : tels que mentionnés dans les documents de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : tels que mentionnés dans les documents de la consultation.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : conformément aux dispositions des articles L 2141-1 et suivants du code de la commande publique, le candidat ne doit pas être dans un de ces cas d'interdiction de soumissionner.Lorsqu'un soumissionnaire se trouve, en cours de procédure, en situation d'interdiction de soumissionner, il en informe, sans délai, l'acheteur. En cas d'interdiction de soumissionner de plein droit, le soumissionnaire est automatiquement exclu de la procédure.

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : les documents demandés sont indiqués dans les documents de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 15 février 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021T001.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 janvier 2021.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille 5 Rue Goeffroy Saint-Hilaire CS 620, F 59014 Lille Cedex, tél. : 00-33-59-54-23-42, courriel : Greffe.ta-lille@juradm.fr adresse internet : http://Lille.tribunal-administratif.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : Direccte Hauts de France 70 rue saint-sauveur B.P. 456 59021 Lille Cedex, tél. : 003-03-28-16-46, courriel : Npdcp.direction@direccte.gouv.fr adresse internet : http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé contractuel : à compter de la conclusion du
contrat soit au plus tard le 31ème jour suivant la publicité d'un avis
d'attribution soit jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du
contrat en l'absence de publication d'un avis d'attribution.
en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat : 2 mois à compter de la publication de
l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - gros œuvre.
Gros œuvre
C.P.V. - Objet principal : 45000000.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 2. - second œuvre.
Second œuvre
C.P.V. - Objet principal : 45320000.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 3. - courant fort et faible.
Courant fort et faible
C.P.V. - Objet principal : 45311000.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 4. - système de sécurité incendie.
Système de sécurité incendie
C.P.V. - Objet principal : 35110000.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 5. - climatisation Ventilation et GTC.
Climatisation Ventilation et GTC
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 6. - urbanisation.
Urbanisation
C.P.V. - Objet principal : 72000000.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 7. - groupe éléctrogène.
Groupe éléctrogène
C.P.V. - Objet principal : 31121000.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous