Centrale des marchés
Travaux de réhabilitation du théâtre georges brassens à villemomble à Villemomble Travaux de réhabilitation du théâtre georges brassens à villemomble à Villemomble travaux de réhabilitation du théâtre Georges brassens à Villemomble ville : Villemomble code_postal : 93250 li...
Ville de Villemomble 93250Villemomble
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de réhabilitation du théâtre georges brassens à villemomble à Villemomble

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 123566

Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (04/06/12)
12-110199
Avis de marché
Département de publication : 93
Annonce No 12-110199
Travaux- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Villemomble.
 Correspondant : M. Calmejane Patrice, Maire, 13 bis rue d'avron, 93250 Villemomble.

Objet du marché : travaux de réhabilitation du théâtre Georges brassens à Villemomble.

Caractéristiques principales : 
le présent marché a pour objet la réhabilitation du théâtre georges brassens, 9 avenue detouche à Villemomble
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le présent marché comporte une tranche ferme, une tranche conditionnelle et 13 lots
Tranche ferme: réhabilitation du théâtre Georges Brassens
Tranche conditionnelle: réhabilitation du hall d'entrée.
Refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r août 2012.
Cautionnement et garanties exigés : chaque acompte fait l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % dans les conditions prévues à l'article 101 et suivants du code des marchés publics.
La retenue de garantie d'un montant de 5 % peut être remplacée au gré du titulaire, par une garantie à première demande, ou si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues à l'article 102 du code des marchés publics.
La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande, sont libérés si le maître d'ouvrage n'a pas, avant l'expiration du délai de garantie, notifié un mois avant la fin dudit délai, par lettre recommandée au contractant ou à l'établissement selon le cas, que le marché n'a pas été correctement exécuté. En l'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le mois qui suit l'expiration du délai de garantie.(article 103 du code des marches publics).
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : la Commune se libérera des sommes dues par elle par mandat administratif, sur présentation des factures originales en double exemplaire, en en faisant donner crédit au compte ouvert au nom du titulaire dans la banque de son choix.
Le délai global de paiement est fixé au maximum à 30 jours à compter de la date de réception de la facture par la Ville. Ce délai peut être suspendu une fois en cas d'erreur ou d'omission entraînant une demande de renseignements complémentaires formulée par courrier recommandé. La réponse du prestataire fait redémarrer à sa réception un nouveau délai global en application de l'article 2 du décret no2002-32 du 21 février 2002.
En cas de dépassement du délai contractuel de paiement imputable à la commune, le titulaire pourra prétendre au versement d'intérêts moratoires dans les conditions fixées par le décret correspondant.
Les personnes habilitées à fournir les renseignements relatifs au mode de règlement sont les suivantes:
-Comme comptable assignataire chargé du paiement : M. le Trésorier du Raincy,
-Comme personne responsable du marché: M. le maire de Villemomble.
Le financement du présent marché sera prélévé sur le budget communal.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : toute forme juridique des entreprises peut être acceptée, y compris les groupements d'entreprises. L'exécution des prestations sera attribuée:
-Soit à une entreprise " unique "
-Soit à un groupement d'entreprises. Un mandataire doit être désigné dans l'acte d'engagement parmi les membres dudit groupement. Une même entreprise ne pourra être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché, mais pourra participer à plusieurs groupements.

Il n'est pas admis la possibilité de présenter une offre simultanément en groupement et individuelle. Le groupement peut avoir une forme conjointe ou solidaire, cependant si le groupement se présente sous la forme conjointe, le mandataire doit être solidaire. La collectivité se réserve le droit d'imposer la transformation du groupement en forme solidaire si le marché lui a été attribué (article 51-vii du Code des marchés publics).
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 40 %;
     - valeur technique : 40 %;
     - délai d'exécution : 20 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 27 juin 2012, à 15 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2012/028.

Renseignements complémentaires : les enveloppes doivent contenir:
Pour la Candidature :
-La lettre de candidature, établie au moyen de l'imprimé Dc1,
-La déclaration du candidat, établie au moyen de l'imprimé Dc2,
-Les attestations fiscales et sociales, établies au moyen de l'imprimé Noti2 (ou imprimé 3666.1 à 4 et l'urssaff)
-Extrait Kbis (facultatif),
-Attestations d'assurance : Responsabilité civile en cours de validité er responsabilité décennale
Renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières
-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux, objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles,
-Présentation d'une liste des principaux travaux exécutés au cours des cinq dernières années.
-Certificats de qualifications professionnelles
Pour l'offre :
Les documents mentionnés ci-dessous ne doivent pas faire l'objet de modifications
-L'Acte d'engagement (A.E) et ses annexes : à compléter et à signer par les représentants qualifiés de l'entreprise ;
-Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F) relatif au lot concerné : à compléter et à signer ;
-Le cahier des clauses techniques particulières (Cctp) relatif au lot concerné : document ci-joint à dater et signer;
-Le cahier des clauses administrative particulières (Ccap): document ci-joint à dater et signer;
-Les plans signés
-Un mémoire technique justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution des travaux et la méthodologie de chantier
-L'Attestation de visite.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur le site www.achatpublic.com
Les soumissionnaires devront s'authentifier sur le site et pourront notamment indiquer une adresse mail permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi d'éventuels compléments, précision ou rectifications.
Le dossier de consultation peut également être envoyé gratuitement sur simple demande du candidat soit par mail à l'adresse suivante : marches-publics@mairie-villemomble.fr, soit par télécopieur au 01-49-35-25-79 et également être retiré directement sur place contre récépissé à l'adresse suivante :
Mairie de Villemomble
Service des Marchés publics
13 Bis rue d'avron
93250 VILLEMOMBLE
Tél : 01-49-35-25-35
télécopieur : 01-49-35-25-79
marches-publics@mairie-villemomble.fr.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les envois seront effectués par tous moyens permettant de justifier de la date de réception,
- soit par lettre recommandée avec avis de réception ou déposés contre un récépissé à la mairie - service des marchés publics- 13 bis rue d'avron - 93250 VILLEMOMBLE, du lundi au vendredi de 8h30 à 17 heures sans interruption, avec mention de l'objet du marché.
- soit par voie dématérialisée sur le site achat public.com
Les offres sont présentées sous pli cacheté portant les mentions suivantes:
M. le maire
ne pas ouvrir
procedure adaptee
travaux de rehabilitation du theatre georges brassens
lot no.........
service des marchés
13 bis rue d'avron
93250 VILLEMOMBLE.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 juin 2012.

Renseignements relatifs aux lots :  
Lot
1.
 - 
Déposes-démolitions-gros œuvre
 
Lot
2.
 - 
Couverture
 
Lot
3.
 - 
Menuiseries extérieures-métallerie
 
Lot
4.
 - 
Traitement des façades
 
Lot
5.
 - 
Plâtrerie-isolation-cloisonnements-faux plafonds
 
Lot
6.
 - 
Menuiseries intérieures
 
Lot
7.
 - 
Electricité
 
Lot
8.
 - 
Revêtements de sols durs - faiences
 
Lot
9.
 - 
Peinture
 
Lot
10.
 - 
Revêtements de sols souples
 
Lot
11.
 - 
Aménagements extérieurs
 
Lot
12.
 - 
Plomberie-sanitaires
 
Lot
13.
 - 
Appareil élévateur

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous