Centrale des marchés
Construction de postes de refoulement des eaux usées Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Le Muy Correspondant : Mme Le Maire, 4 rue de l'Hôtel de Ville, 83490 Le Muy, tél. : 04 94 19 84 24, courriel : march...
Ville du Muy
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Construction de postes de refoulement des eaux usées

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4896453

Date de clôture estimée : 04/11/19
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (27/09/19)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Le Muy
Correspondant : Mme Le Maire, 4 rue de l'Hôtel de Ville, 83490 Le Muy, tél. : 04 94 19 84 24, courriel : marches.publics@ville-lemuy.fr, adresse internet : http://www.marches-publics.info/acheteur/lemuy, adresse internet du profil acheteur : http://www.marches-publics.info/acheteur/lemuy
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs


Objet du marché : Travaux de construction de postes de refoulement des eaux usées Pinèdes / Paradou

Marché relancé suite à une première consultation déclarée sans suite pour cause d'infructuosité
Type de marché de travaux :
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45232410
Objets complémentaires : 45232423
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
La ville du Muy souhaite faire réaliser des travaux sur les postes de refoulement eaux usées situés chemin de la Pinède et rue du Paradou
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le chantier porte essentiellement sur des terrassements, des travaux préparatoires et de réseaux, du génie civil de poste de relevage, des équipements de postes de refoulement, des clôtures, de la réfection/aménagement de voirie ou aires de stationnement et des espaces verts.
Le délai d'exécution est de 120 jours ouvrés maximum, les candidats pouvant s'engager sur un délai moindre.
Une visite des lieux est obligatoire pour apprécier les contraintes techniques liées aux travaux. Cependant, les sites étant libres d'accès, aucune visite ne sera organisée par la personne publique
Descriptions concernant les achats complémentaires : Une variante imposée devra obligatoirement être chiffrée par les candidats. Elle porte sur la réalisation du local technique du PR Paradou (préfabriqué)
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 120 jours à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur le montant des travaux
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les prestations seront réglées sur les fonds propres de la collectivité et par subventions. Elles seront rémunérées par mandat administratif, dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique.
Suivant les dispositions du C.C.A.P., les prix sont fermes actualisables.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Les opérateurs économiques peuvent soumissionner en qualité de candidat unique ou en groupement momentané d'entreprises. Dans ce cas, la personne publique ne souhaite imposer aucune forme de groupement (solidaire ou conjoint).
Par ailleurs, il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Autres renseignements demandés :
Les déclarations appropriées de banques ou preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents
La lettre de candidature et/ou de désignation du mandataire par ses cotraitants en cas de groupement (DUME ou formulaire DC1) avec une adresse courriel obligatoire
Les qualifications professionnelles attestant que le candidat peut exercer des travaux de désamiantage (retrait et démolition, sous-section 3), dans le respect des dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2012 modifié par l'arrêté du 20 avril 2015. Il est rappelé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen
La déclaration sur l'honneur visée par l'article R. 2143-3.1° du Code de la commande publique (DUME ou formulaire DC1)
Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Coût des prestations (60 %)
Valeur technique de l'offre jugée d'après un mémoire technique (40 %)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 04 novembre 2019 à 16 h 00

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info/acheteur/lemuy
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 septembre 2019
Informations complémentaires :
Le présent marché n'a pas un caractère périodique.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon, 5 rue Racine, 83041 Toulon, tél. : 04 94 42 79 30, télécopieur : 04 94 42 79 89, courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr
Détails d'introduction des recours : Cf. le Greffe du Tribunal Administratif ci-dessus
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous