Centrale des marchés
Marché de travaux pour l'Interconnexion de Vaux sous Aubigny au syndicat de la Haute Vingeanne. COMMUNE DE LA MONTSAUGEONNAIS Marché de travaux pour l'interconnexion de Vaux sous Aubigny au syndical de la Haute Vingeanne AVIS D'APPEL PUBLIC À U CONCURRENCE 1. Nom offici...
Ville du Montsaugeonnais
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour l'Interconnexion de Vaux sous Aubigny au syndicat de la Haute Vingeanne.

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4449689

Date de clôture estimée : 19/04/19
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (29/03/19)
COMMUNE DE LA MONTSAUGEONNAIS
Marché de travaux pour l'interconnexion de Vaux sous Aubigny au syndical de la Haute Vingeanne
AVIS D'APPEL PUBLIC
À U CONCURRENCE
1. Nom officiel de l'organisme acheteur : Commune de LE MONTSAUGEONNAIS
3 rue de la GARE
52190 LE MONTSAUGEONNAIS

2. Procédure de passation :
Marché passé selon une procédure adaptée par application de l'article 27 du Décret rf-201-360 du 25 mars 2016.

3 Objet du marché
Marché de travaux pour l'Interconnexion de Vaux sous Aubigny au syndicat de la Haute Vingeanne
4 Modalité d'obtention du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sous le profil d acheteur du maître d'ouvrage A l'adresse suivante
http://www.xmarches.fr
5. lieu d exécution
Commune de MONTSAlJGEONNAIS
6. Nature des travaux
Pose d'une canalisation d'eau potable.
7. Variante : sans objet
8. Découpage en lots : lot unique
9. Date prévisionnelle de commence ment des travaux : juin 2019.
10. Délai d'exécution des travaux: 3 mois
11. Les renseignements d'ordres administratifs et techniques peuvent être obtenus : Par demande sur le profil acheteur A l'adresse suivante . http://www.xmarches.fr
12. Remise des offres
Vendredi 19 avril 2019 à 17h00
13. Renseignements à produire par les candidat A l'appui de leurs offres : Se reporter au règlement de la consultation
14. Critères d'analyse des offres :
Valeur technique : 60 %
Prix 40 %
15. Conditions de remise d' offres
Les candidats transmettent leur offre par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur.
A l'adresse URL suivante : http://www.xmarches.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de CHALON EN CHAMPAGNE
17. Date d'envol du présent avis de la publicité 22/03/2019
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous