Centrale des marchés
Marché de travaux concernant la réfection de voirie et réseaux des rues du centre-ville - AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE Identification de l'organisme qui passe le marché : Commune de Vins sur Caramy, Hôtel de Ville,...
Ville de Vins sur Caramy 04 94 37 00 41
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux concernant la réfection de voirie et réseaux des rues du centre-ville

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1604546

Date de clôture estimée : 22/07/15
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (17/07/15)
- AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE Identification de l'organisme qui passe le marché : Commune de Vins sur Caramy, Hôtel de Ville, 83170 Vins sur Caramy Tel : 04 94 37 00 40 Fax: 04 94 37 00 41.
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée suivant l'article 28, - II du C.M.R : Marché de travaux. Objet de l'opération : Marché de travaux concernant la réfection de voirie et réseaux des rues du centre-ville,

Délai d'exécution : 7 mois prévisionnels.
Nombre et consistance des lots Le marché est composé des trois lots suivants :
- Lot no1 Revêtements
- Lot no2 Réseaux Humides
- Lot no3 Réseaux Secs.
Caractéristiques principales : Les rues concernées sont :
- la Rue de la Vierge sur un linéaire d'environ 60 ml (hors place du Verger), - la Rue du Verger sur un linéaire d'environ 60 ml (hdrè place du Verger), - la rue de La servi sur un linéaire d'environ 70 ml,
- rue des écoles entre le parking existant et la rue du Château,
- la rue du château entre le pont au-dessus du vallon des Adrets et la rue de la Calade,
- la rue de la Calade sur un linéaire d'environ 190 ml, jusqu'à la Départementale 24 (D24)
- le croisement de la rue de la Calade et de la Départementale 24.
II comprend la réfection complète de la voirie, le génie civil nécessaire à la mise en discrétion des réseaux électriques, téléphoniques et éclairage public, la requalification des réseaux d'alimentation en eau potable et d'eaux usées, la création d'un réseau d'eaux pluviales, et la couverture du canal existant pour un élargissement du carrefour rue de la Calade / RD24. Conditions de remise des dossiers de consultation et des offres : II sera remis à tout candidat qui en fera la
demande à ('adresse postale ci-dessus ou par fax, un CD comprenant l'ensemble des pièces du marché. Les dossiers d'offres sont à envoyer en courrier RAR ou à remettre contre récépissé â cette même adresse avant la date limite indiquée.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et signées par eux
- Les renseignements, attestations et certificats, conformément aux articles 45 et 46 du Code des Marchés Publics. A cet effeCles candidats devront produire l'imprimé ' Déclaration du candidat ', accompagné des documents qui doivent lui être adjoints.
- Les certificats de qualification en cours de validité (datant de moins d'un an) références d'opérations similaires en taille et en technicité, ou équivalent.
- Les documents reactifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l'entreprise.
Date de validité des offres : 30 jours
Date limite de réception des offres : 22. juillet 2015 à 17 heures.

Renseignements complémentaires : Les renseignements d'ordre technique et/ou administratif peuvent être obtenus auprès du secrétariat de la commune au : Tel : 04 94 37 00 40 Fax : 04 9419 36 69 Ou SEBA MEDITERRANEE -mail : [email protected] Tél. 04 42 60 78 20. Fax : 04 42 24 3314 Critères de jugement des offres : -Rang no1 : Prix des prestations pour 70 %
- Rang no2 : Valeur technique de l'offre (sur base du mémoire technique détaillant des références d'opérations similaires, les moyens humains adaptés à l'affaire, la connaissance du site, la démarche qualité et environnementale,.- pour30 %.
Rédaction des soumissions en langue française.
Unité monétaire souhaitée par l'organisme qui passe le marché : L'euro.
Date d'envoi de l'avis de publication : 1 er JUILLET 2015
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous