Centrale des marchés
Transformation d'un terrain de football en gazon synthétique Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Villabé Correspondant : M. Karl DIRAT, Mairie, 34 bis avenue du 8 mai 1945, 91100 Villabé, tél. : 01 69 11 ...
Ville de Villabe
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Transformation d'un terrain de football en gazon synthétique

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1993412

Date de clôture estimée : 27/04/16
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (01/04/16)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Villabé
Correspondant : M. Karl DIRAT, Mairie, 34 bis avenue du 8 mai 1945, 91100 Villabé, tél. : 01 69 11 19 75, courriel : contact@mairie-villabe.fr, adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques


Objet du marché : Marché de travaux pour la transformation d'un terrain de football en gazon synthétique


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45212200
Objets complémentaires : 37451730
Objets complémentaires : 45212221
Lieu d'exécution et de livraison : Rue du chemin vert, 91100 Villabé
Code NUTS : FR104
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Travaux de transformation d'un terrain de football en gazon synthétique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le projet comprend les travaux suivants :
Lot 1 : travaux préalables / dépose et démolition / terrassement / réseaux / borduration / terrain de jeux en gazon synthétique / équipements sportifs / serrurerie / circulations / traitements des abords.
Lot 2 : Travaux préalables / armoires et câbles d'alimentation / mâts et projecteurs
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 98 jours à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Le présent marché comporte un délai de garantie d'un an à compter de la réception des ouvrages. Une retenue de 5 % sera prélevée sur le montant de chaque acompte payé au titulaire, cette retenue étant restituée à l'expiration de la période de garantie de chaque lot conformément à l'article 44.1 du CCAG travaux.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Budget ville
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : DC1 ou équivalent
DC2 ou équivalent
NOTI2 ou équivalent
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
La valeur technique appréciée selon les stipulations du mémoire technique (60 %)
Le prix (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 27 avril 2016 à 16 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : MP 2016/005
Renseignements complémentaires : L'Offre économiquement la plus avantageuse est appréciée selon les critères pondérés suivants :
- Valeur technique appréciée selon les stipulations du mémoire technique : 60 %.
- Le prix : 40 %.
Ces critères seront notés et pondérés comme suit :
* Le prix (40 points)
Les notes prix seront attribuées selon la formule suivante :
Pondération x (prix de l'offre la mieux disante / prix de l'offre analysée).
* Le mémoire technique relatif à l'opération en particulier reprenant (60 points)
- La méthodologie présentant les modalités de réalisation (description des installations, chantier, procédure de contrôle) (20 points)
- Détails et provenance des matériaux (20 points)
- Le délai et planning prévisionnel des travaux (10 points)
- Les mesures prévues pour assurer l'hygiène et la sécurité sur le chantier (10 points)
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient constatées dans l'offre du candidat, le montant erroné sera rectifié pour le jugement de l'offre.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 mars 2016
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_1_dEAdQuFM
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue Saint Cloud, 78011 Versailles, tél. : 01 39 20 54 00, courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif Interdépartemental, 5 rue Leblanc, 75911 Paris cedex, tél. : 01 82 52 42 67, courriel : ccira@paris-idf.gouv.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 VRD Infrastructure sportive
VRD Infrastructure sportive
C.P.V. - : Objet principal : 45212200
Objets complémentaires : 45212221
Lot(s) 2 Eclairage sportif
Eclairage sportif
C.P.V. - : Objet principal : 37451730
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous