Centrale des marchés
Marché de travaux pour la réfection de diverses rues communales de Suzannecourt.. Commune de Suzannecourt AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE TRAVAUX DE REFECTION DE DIVERSES RUES COMMUNALES 1.Nom officiel de l'organisme acheteur : Commune de Suzannecourt 26 Bis, Gra...
Ville de Suzannecourt
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour la réfection de diverses rues communales de Suzannecourt..

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 3706450

Date de clôture estimée : 29/06/18
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (27/05/18)
Commune de Suzannecourt
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
TRAVAUX DE REFECTION DE DIVERSES RUES COMMUNALES
1.Nom officiel de l'organisme acheteur :
Commune de Suzannecourt
26 Bis, Grande Rue
52300 Suzannecourt
Tél : 0325946781
Mail : mairie-suzannecourt@wanadoo.fr


2.Procédure de passation : Marché passé selon une procédure adaptée par application de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016

3. Objet du marché : marché de travaux pour la réfection de diverses rues communales de Suzannecourt.

4.Modalité d'obtention du dossier de consultation :
le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sous le profil d'acheteur du maître d'ouvrage à l'adresse suivante : https://www.klekoon.com
5.Lieu d'exécution : Commune de Suzannecourt
6.Nature des travaux :
Réfection de diverses rues à savoir la rue du Grand Champ, la rue et le chemin Derrière le Four, la rue du Four, la ruelle du Coton, et l'accès et l'allée principale du cimetière. Emploi de techniques diverses de réparations (scarifications, etc...) et mise en oeuvre d'enrobés et d'enduits sur une surface totale d'environ 2500m2, Fourniture et pose de réseaux eaux pluviales, caniveaux CCI et bordures de trottoirs diverses.
7.Variantes : Les variantes ne sont pas autorisées.
8. Découpage en lots : sans objet
9. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 3 Septembre 2018
10. Délai d'exécution des travaux :
Le marché est passé pour une durée de :
- Période de préparation : 1 mois
- Période d'exécution : 2 mois
11.Les renseignements d'ordres administratifs peuvent être obtenus auprès de :
Commune de Suzannecourt
26 Bis , Grande Rue
52300 Suzannecourt
Tél : 0325946781
Mail : mairie.suzannecourt@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture de la mairie :
Le secrétariat de la mairie est ouvert le mardi et vendredi de 9h à 12h
Auprès de Monsieur le Maire : M. BOULLEE
12. Les renseignements d'ordres techniques peuvent être obtenus auprès de :
Service Départemental de la Haute - Marne
1 rue du Commandant Hugueny
CS 62127
52905 CHAUMONT CEDEX 9
Auprès de : Florent GUICHARD
Technicien bureau d'études voirie
Téléphone : 0325328571
Courriel : florent.guichard@haute-marne.fr
13. Remise des offres :
a) Date de remise : le vendredi 29 juin 2018 à 12h

b) Adresse ou remettre les offres :
Commune de Suzannecourt
26 Bis, Grande Rue
52300 Suzannecourt
14.Renseignements à produire par les candidats à l'appui de leurs offres :
Se reporter au règlement de la consultation
15. Critères d'analyse des offres :
Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres obtenu par une note calculée à l'aide de la formule suivante :
N = 0,6 Nt + 0,4 Np
Avec
Nt = note technique
Np = note prix
Le candidat ayant obtenu la note N la plus élevée sera classé premier.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères et sous-critères Pondération
1- Valeur technique 60%
1.1 - Indications concernant les procédés d'exécution envisagés et les moyens (en études,en hommes et en matériels) qui seront utilisés. 40 points
1.2 - présentations de l'équipe affectée aux travaux . 20 points
1.3 - note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier .20 points
1.4- provenance des principales fournitures et éventuellement les références des fournisseurs correspondants.10 points
1.5 - note sur l'installation du chantier.10 points
2 - prix des prestations 40%
La note prix est calculée sur 100 points, par comparaison des offres en E HT, à l'aide de la formule suivante :
Np = 100 X (prix du moins disant/prix de l'offre)
16. Conditions de remise des offres :
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions :
Offre pour :
TRAVAUX DE REFECTION DE DIVERSES RUES COMMUNALES
NE PAS OUVRIR
Ce pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
Il devra être remis contre récépissé ou réception, à l'adresse suivante :
Commune de Suzannecourt
26 Bis, Grande Rue
52300 Suzannecourt
Horaires d'ouverture de la mairie :
Le secrétariat de la mairie est ouvert le lundi,mardi,jeudi et vendredi de 9h à 12 h.
Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.
Les candidats peuvent transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL , suivante : https://www.klekoon.com
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb....) n'est pas autorisée.
17.Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE.
18. Date d'envoi du présent avis à la publicité : le 30 avril 2018
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous