Centrale des marchés
Marché de travaux pour la réfection de diverses rues communales de Saint Urbain / Maconcourt. - Commune de Saint Urbain / Maconcourt AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX UE REFECTION DE DIVERSES RUES COMMUNALES 1. Nom officiel de l'organisme acheteur : Commune de Sai...
Ville de St Urbain Maconcourt
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour la réfection de diverses rues communales de Saint Urbain / Maconcourt.

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 3739698

Date de clôture estimée : 29/06/18
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (08/06/18)
- Commune de Saint Urbain / Maconcourt
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
TRAVAUX UE REFECTION DE DIVERSES RUES COMMUNALES
1. Nom officiel de l'organisme acheteur :
Commune de Saint Urbain / Maconcourt
Rue de l'église
52300 Saint Urbain
Tél : 03 25 94 32 89
Mail : mairie-sturbai-maconcourt@orange.fr


2. Procédure de passation : Marché passé selon une procédure adaptée par application de l'article 27 du Décret no 2-l!6-.'l6fl du 25 mars 2016.

3. Objet du marché : marché de travaux pour la réfection de diverses rues communales de Saint Urbain / Maconcourt

4. Modalité d'obtention du damier de consultation : le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sous le profil d'acheteur du maître d'ouvrage A l'adresse suivante :
https://www.xdemat.fr
5. Lieu d'exécution : Commune de Saint Urbain / Maconcourt.
6. Sature des travaux :
Réfection de diverses rues à savoir la ruelle de l'abri bus. V.C du lotissement des plantes, VC de Vaux Saint Urbain à Maconcourt. ruez brûlée A Maconcourt. Emploi de technique- diverse- de réparations (scarifications, etc. ) et mise en oeuvre d'enrobés et d'enduits sur une surface totale d'environ 3250 m2. Fourniture et pose de réseaux eaux pluviales, caniveaux CCI et bordures de trottoirs diverse7 Variantes . Les variantes ne sont pas autorisées.
8 Découpage en lots : sans objet
9. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 3 Septembre 2018.
10. Délai d'exécution (les travaux.
Le marché est passé pour une durée de : :
Période de préparation : 15 jours
Période d'exécution 2 mois
11. Les renseignements d'ordre' administratifs peuvent être obtenue auprès de : Commune de Saint Urbain/Maconcourt Rue de I'église
52 300 Saint Urbain
Tel 03 25 94 32 89
Mail : mairie-sturbain-maconcourt@orange.fr
Horaires d'ouverture de la mairie
Le mardi et le vendredi de 14 h00 à 19 h 00
Auprès de Madame le Maire . Me Burot Judith
12. Les renseignement' d'ordres technique peuvent être obtenue auprès de:
Service Départementale d'Assistance Technique
Conseil Départemental de la Haute-Marne
1 rue du Commandant Hugueny
CS 62127.
52905 CHAUMONT CEDEX 9.
Auprès de Pascal ROSENSTEIN
Technicien bureau d'études voirie
Téléphone 03 25 32 85 71
Courriel : pascal.rosenstein@haute-marne.fr
13 Remise des offres:
a) Date de remise le vendredi 29 juin 2018.

b) Adresse ou remettre les offres
Commune de Saint Urbain / Maconcourt Rue de l'église
52300 Saint urbain
14 Renseignement' à produire par les candidat' A l'appui de leur' offres :
Se reporter au règlement de la consultation.
15. Critères d'analyse des offres
Le jugement des offre- sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique et donnera lieu A un classement des offres obtenu par une note calculée A l'aide de la formule suivante :
N= 0.6 Nt + 0.4 Np
Avec
- Nt = note technique
- Nt = note prix
Le candidat ayant obtenu la note N la plus élevée sera classé premier
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondéré' de la manière suivante :
Critères et sous-critères Pondération
1-valeur technique 60 %
1 1-o indication' concernant les procédés d'exécution envisagés et les moyens (en études, en homme' et en matériels) qui seront utilisés 40 points
I 2-o présentation de l'équipe affectée aux travaux. 2(1 points
I 3-o note sommaire indiquant Ie6 principales mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier. 20 points
I 4-o provenance des principales fournitures et éventuellement les références des fournisseurs correspondants 10 points
I 5-0 note sur l'Installation du chantier 10 points
2-prlx des prestation' 40 %
La note prix est calculée sur 100 points, par comparaison des offres en €. à l'aide de la formule suivante :
Np = 100 X (prix du moins disant/prix de l'offre)
16. Conditions de remise de- offres :
Les candidat- transmettent leur offre sous pli cacheté portant le' mentions
Offre pour
TRAVAUX DE REFECTION DE DIVERSES RUES COMMUNALES
NE PAS OUVRIR
Ce pli doit contenir le' pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation. Il devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé avec avis de réception. A l'adresse suivante
Commune de Saint Urbain : Maconcourt Rue de I'église
52300 Saint Urbain
Horaires d'ouverture de la mairie
Le secrétariat de la mairie est ouvert le
mardi et vendredi de 14 h à 19 h.
Les plis qui seraient remis ou dont I avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenu1' candidats peuvent transmettre leurs documents par vole électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. A l'adresse URL suivante : https://www.xdemat.fr.
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (COROM. clé usb.) n'est pas autorisée
17. Instance chargée de' procédures de recours.
Tribunal administratif de CHALON5 EN CHAMPAGNE
18. Date d'envoi du présent avis à la publicité : le 1 er juin 2018
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous