Centrale des marchés
Installation d'un arrosage intégré et aménagements extérieurs au stade Pierre Fournier Nom et adresse de l'organisme acheteur : Ville de Soyaux, 235 avenue du Général de Gaulle, CS 92515, Soyaux, 16025 Angoulême Cedex, Tél. : 05 45 9...
Ville de Soyaux 16025 05 45 97 83 07
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires

Installation d'un arrosage intégré et aménagements extérieurs au stade Pierre Fournier

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4407760

Date de clôture estimée : 05/04/19
Etat : Première publication
Publié dans :
MarchésOnline (15/03/19)
Nom et adresse de l'organisme acheteur : Ville de Soyaux, 235 avenue du Général de Gaulle, CS 92515, Soyaux, 16025 Angoulême Cedex, Tél. : 05 45 97 83 50, Fax : 05 45 97 83 07, Email. mairie@mairie-soyaux.fr


Objet du marché : Marché de travaux d'installation d'un arrosage intégré et d'aménagements extérieurs du stade Pierre Fournier.


Type de procédure : Procédure adaptée en application l'article 27 du décret du 25 mars 2016 no 2016-360 relatifs aux marchés publics.
Le marché comporte deux lots :
Lot 1 :Installation d'un système d'arrosage intégré sur les terrains du stade Pierre Fournier
Lot 2 :Travaux d'aménagements extérieurs des terrains du stade Fournier
Variante : Les variantes sont interdites
Modalités d'obtention du dossier : Les dossiers sont à télécharger sur la plate-forme " achatpublic.com ".
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_uPtWiKm3F&v=1&selected=0
Modalités de remise des offres : Les dossiers doivent obligatoirement être déposés sur la plate-forme de dématérialisation " achatpublic.com "
Le marché comporte trois prestations supplémentaires éventuelles dans son lot 2 :
- PSE no 1 : Remplacement de la main courante sans soubassement par une main courante avec soubassement en panneaux double fils
- PSE no 2 : Remplacement des poteaux de rugby
- PSE no 3 : Fourniture et pose d'une paire de buts de football
Visite du site obligatoire :
Une visite du site est obligatoire pour déposer une offre. Le candidat devra prendre rendez-vous avec : M. Bernard Biau au 06 76 23 92 96 ou M. Rodolphe Roussseau au 06 72 23 35 04 ou 05 45 97 83 35.
L'attestation de visite, qui sera remise à chaque participant, devra être jointe à l'offre du candidat.
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Délai d'exécution : 1.5 mois. Les travaux devront impérativement être réalisés entre le 2 mai et le 14 juin 2019.
Critères de jugement des offres :
Prix : 60 points
Valeur technique : 30 points
Planning : 10 points
Modalités essentielles de financement et de paiement : Ressources propres de la collectivité.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Pour obtenir tout renseignement d'ordre technique ou administratif, les candidats devront adresser leur demande par l'intermédiaire du profil acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_uPtWiKm3F&v=1&selected=0
Les questions doivent être posées par l'intermédiaire de la plate-forme de dématérialisation " achat public.com ".
Pour obtenir tout renseignement d'ordre technique ou administratif, les candidats pourront également adresser leur demande à :
Informations d'ordre technique : Mairie de Soyaux, 235 avenue du Général de Gaulle, CS 92515, Soyaux, 16025 Soyaux, contact PAD, à l'attention de Philippe Juan, Tél. : 05 45 97 83 04 ou 06 08 09 55 16, Fax : 05 45 97 83 07 - Email : philippe.juan@mairie-soyaux.fr
Informations d'ordre administratif : Mairie de Soyaux, 235 avenue du Général de Gaulle, CS 92515, Soyaux, 16025 Soyaux, contact Direction Générale, à l'attention de Madame Cécile Michel, Tél. : 05 45 97 83 41, Fax : 05 45 69 73 84 - Email. cecile.michel@mairie-soyaux.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Poitiers -15 rue de Blossac, BP 541, 86020 Poitiers Cedex - Tél. : 05 49 60 79 19 - Fax : 05 49 60 68 09 - Email : greffe.ta-poitiers@juradm.fr
Date de remise des offres : Le 5 avril 2019 à 12 h.
Date d'envoi à la publication : Le 12 mars 2019.
Chargement en cours...

Marchés similaires

Marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage en architecture urbanisme et paysage dans le cadre de la réalisation du parc d'activités d'Ozans

A proximité de Châteauroux 36000 Indre
Procédure adaptée > à 90000 € HT
Date de publication : 25/04/2018
Consulter

7196584401 - MN 1 - Identification de l'organisme qui passe le marché : mairie de Fiquefleur-Équainville, 1773, route de la Morelle, 27210 Fiquefleur-Équainville. Tél. : 02 32 57 61 02, fax : 02.32.42.94.64. 2 - Procédure de passa...

A proximité de Fiquefleur-Équainville 27210 Eure
Procédure adaptée < à 90000 € HT
Date de publication : 15/02/2019
Consulter

Construction d'un EHPAD de 65 places " Pen-Er-Prat " à INZINZAC LOCHRIST

A proximité de Vannes 56000 Morbihan
Appel d'offre ouvert
Date de publication : 07/03/2019
Consulter
Vous avez une question ? Contactez-nous