Centrale des marchés
Aménagement du lotissement communal La Virade 1. Maître de l'ouvrage. -COMMJNE DE ROUZIERS, mairie, ' Le Bourg ', 15600 Rouziers. 2. Objet du marché. - Aménagement du lotissement communal La Virade. 3. Marché. - Procédure adaptée selon l'art...
Ville de Rouziers
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Aménagement du lotissement communal La Virade

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1178401

Date de clôture estimée : 18/08/14
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (30/07/14)
1. Maître de l'ouvrage. -COMMJNE DE ROUZIERS, mairie, ' Le Bourg ', 15600 Rouziers.
2. Objet du marché. - Aménagement du lotissement communal La Virade.
3. Marché. - Procédure adaptée selon l'artide 28 du code des marchés publics.
4. Désignation :
-Lot unique : réseaux, voirie, revêtements.
Décomposé en une tranche ferme et une tranche conditionnelle de finitions.
Options. - Génie civil des réseaux secs.
5. Critères de jugement des offres :
-La valeur technique de l'offre de base (décrite au travers du mémoire) : 8/20.
-Le prix des prestations : 12/20.
6. Dossier de consultation. - Dossiers à retirer gratuitement en faisant la demande écrite auprès de : CANTAL REPROCRAPHIE, 94, rue de Marmiesse, 15000 Aurillac, tél. 04.71.48.11.56, fax 04.71.48.78.33.
Ou téléchargeable sur : https://cantalreprographie.doubletrade.net7. Délai d'exécution :
-Trois (3) mois (tranche ferme).
-Un (1) mois (tranche conditionnelle).
8. Début des travaux. - Septembre 2014.
9. Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités des candidats. -Les renseignements et documents demandés, prévus aux articles 45 et 46 du code des marchés publics.
10. Date limite de réception des offres. -Lundi 18 août 2014, avant 17 heures, à la commune de Rouziers, ' Le Bourg ', 15600 Rouziers.
11. Renseignements techniques. -Auprès de : cabinet CROS, 3, rue du Château-Saint-Etienne, 15000 Aurillac, tél. 04.71.48.17.11.
12. Date d'envoi du présent avis à la publication. -Mardi 22 juillet 2014.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous