Centrale des marchés
Mission Maîtrise OEuvre pour renouvellement station de traitement d'eau potable. AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE Nature du marche : marche public de travaux à procedure adaptec. Delai de validité des offres : 120 jours. Pouvoir adjudicateur...
Ville de Moncel lès Luneville 54300
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Mission Maîtrise OEuvre pour renouvellement station de traitement d'eau potable.

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4670039

Date de clôture estimée : 04/09/19
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (22/06/19)
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nature du marche : marche public de travaux à procedure adaptec.

Delai de validité des offres : 120 jours.
Pouvoir adjudicateur : commune de Moncel-lès-Lunéville, 8, rue de la Fourasse, 54300 Moncel-lès-Luneville, téléphone : 03.83.74.07.99, mairie.moncel.les.lunevillel@wanadoo.fr


Objet : mission maîtrise oeuvre pour renouvellement station de traitement d'eau potable.

Lieu d'execution des travaux : commune de Moncel-lès-Lunéville.
Caractéristiques principales :
Missions de base :
-Avant-Projet (AVP) ;
-Études de Projet (PRO) ;
-Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des Contrats de Travaux (ACT) ;
-Visa des études d'exécution (VISA) ;
-Direction d'Exccution des contrats de Travaux (DET) ;
-Assistance lors des Opérations de Réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR),
Les prestations à réaliser au titre de l'élément de mission DET s'entendent pour :
-une duree prévisionnelle d'exécution de 12 mois ;
-le mode prévisionnel de dévolution des marches de travaux par allotissement ; nombre de lot non defini à ce jour par le maître d'ouvrage ;
-une fréquence prévisionnelle de réunions de chantier d'une par semaine. Missions complémentaires :
-assistance à la consultation des entreprises pour les essais géotechniques ; -assistance à la consultation des entreprises pour les contrôles extérieurs ; -mission g-
Ordonnancement, de coordination et Pilotage du Chantier (OPC). Délai d'exécution du marché : le délai global du marché sera de 28 mois maximum à compter de la notification de l'envisagée début septembre 2019 :
-4 mois d'étude ;
-12 mois de travaux (10 mois d'execution et 2 mois de mise en route) ;
-12 mois de suivi durant Tannée de garantie de parfait achèvement.
Critères d'attribution : se référer au RC.
Le pouvoir adjudicateur se reserve la possibilité de négocier après réception des offres (conformément à l'article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marches publics).
Référence marché : 2019/01/EAUC2.
Dossier de consultation disponible : sur le portail www.xmarchcs.fr
Procedure de recours : instance chargée des procedures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : tribunal administratif de Nancy, 5 , place de la Carrière, CO no 20038, 54036 Nancy ccdcx, téléphone : 03.83.17.43.43, fax : 03.83.17.43.50, courriel : grcffe.tamancy@juradm.fr
Offres à envoyer à : mairie, 8, rue de la Fourassc, 54300 Mon ccl-lcs-Lune ville ou à mairic.moncel.lcs.luncvillel@wanadoo.fr ou sur http://www.xmarchcs.fr avant le mercredi 4 septembre 2019, 11 h.
Renseignements techniques : M. POLL1SSE, téléphone : 06.47.59.52.38, cpollisse@collectivitesconseils.fr
Renseignements complémentaires au 03.83.74.07.99 ou mairic.moncel.les. lunevillel@wanadoo.fr
Date d'envoi de l'avis à la publication : 17 juin 2019.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous