Centrale des marchés
Marché de travaux pour les équipements de surpression et interconnexion des réservoirs de Joinville et St-Urbain, Maconcourt. -Groupement constitué par les communes de JOINVILLE SAINT-URBAIN MACONCOURT AVIS D'APPEL PUBLIC AL A CONCURRE NCE EQUIPEMENTS DE SURPRESSION ET INTERCONNEXION DES RESERVOIRS DE JOINVILLE...
Ville de Joinville
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour les équipements de surpression et interconnexion des réservoirs de Joinville et St-Urbain, Maconcourt.

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1783883

Date de clôture estimée : 18/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (28/11/15)
-Groupement constitué par les communes de JOINVILLE SAINT-URBAIN MACONCOURT
AVIS D'APPEL PUBLIC AL A CONCURRE NCE EQUIPEMENTS DE SURPRESSION ET INTERCONNEXION DES
RESERVOIRS DE JOINVILLE ET
SAINT-URBAIN -MACONCOURT
1. Nom officiel de l'organisme acheteur :
Communes de Joinville et Saint-Urbain - Maconcourt
Mairie de Joinville
Place du Général Leclerc
52300 JOINVILLE
Téléphone : 03 25 94 13 01.
Télécopie : 03 25 94 59 60

Mél : [email protected]
2. Procédure de passation : Procédure adaptée en application de l'article 28 du code des Marchés Publics.

3.Objet du marché : marché de travaux pour les équipements de surpression et interconnexion des réservoirs de Joinville et Saint-Urbain,Maconcourt

4. Modalité d'obtention du dossier de consultation : le dossier de consultation des entreprises est à demander sur la plateforme internet suivante : http://www.klekoon.com
5. Lieu d'exécution : Communes de Joinville et Saint-Urbain ,Maconcourt.
6. Nature des travaux : équipements de surpression et interconnexion des réservoirs de Joinville et Saint-Urbain ,Maconcourt
7. Découpage en lots :
Les travaux font l'objet du découpage par lot suivant :
Lot no1 : équipements hydrauliques de surpression et de télésurveillance
Lot no2 : interconnexion des réservoirs de Joinville et Saint-Urbain.
8. Délai d'exécution des travaux :
Le marché est passé pour une durée de :
Lot no1 :
- Période de préparation : 2 mois
- Période d'exécution : 1 mois
Lot no2 :
- Période de préparation :1 mois
- Période d'exécution :3 mois
9. Les renseignements d'ordres administratifs peuvent être obtenus auprès de :
Commune de JOINVILLE
Place du Général Leclerc
BP 14.
52300 JOINVILLE
Horaires d'ouverture du secrétariat de mairie :
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Auprès de : Fabienne Jondet
Directrice générale des services
Téléphone: 03.25.94.13.01.
Courriel : [email protected]
10. Les renseignements d'ordres techniques peuvent être obtenus auprès de :
Service d'Assistance Technique à l'Environnement
Conseil Général de la Haute-Marne 1 rue du Commandant Hugueny
CS 62127.
52905 CHAUMONT CEDEX 9.
Auprès de : Mathieu Vandaele
Responsable SATE
Téléphone : 03.25.32.85.71.
Courriel : [email protected]
11. Remise des offres :
a) Date de remise : le vendredi 18 décembre 2015 à 12h00.

b) Adresse où remettre les offres : Adresse figurant au 1.
12. Renseignements à produire par les candidats à l'appui de leurs
offres :
Se reporter au règlement de la consultation.
13. Critères d'analyse des offres : Le jugement des offres, des lots 1 et 2, sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres obtenu par une note calculée à l'aide de la formule suivante :
N 0,6 Nt + 0,4 Np
Avec
Nt note technique
Np note prix
Le candidat ayant obtenu la note N la plus élevée sera classé premier.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont identiques pour les deux lots. Ces critères sont pondérés de la manière suivante :
Critères et sous-critères -Pondération
1-valeur technique -60.0 %
1.1-indications concernant la provenance des principales fournitures et éventuellement les références des fournisseurs correspondants : 20 points
1.2-programme d'exécution des ouvrages, indiquant de façon sommaire la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier, planning prévisionnel d'exécution des travaux : 20 points
1.3-présentation de l'équipe affectée aux travaux : 20 points
1.4-indications concernant les procédés d'exécution envisagés et les moyens (en études, en hommes et en matériels) qui seront utilisés : 20 points
1.5-note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier : 10 points
1.6-note sur l'installation du chantier, SOPAQ, SOGED : 10 points
2-prix des prestations -40.0 %
La note prix est calculée sur 100 points, par comparaison des offres en ? HT, à l'aide de la formule suivante : Np 100 X (prix du moins disant/ prix de l'offre)
14. Conditions de remise des offres :
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions :
Offre pour :
équipements de surpression et interconnexion des réservoirs d'eau potable de joinville et Saint-Urbain -Maconcourt
pour le lot n e .
NE PAS OUVRIR
Ce pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation. II devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé avec avis de réception, à l'adresse suivante :
Commune de JOINVILLE
Place du Général Leclerc
BP 14.
52300 JOINVILLE
Horaires d'ouverture du secrétariat de mairie : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.
Les candidats peuvent transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://www.klekoon.com .
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb.) n'est pas autorisée.
15. Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE
16. Date d'envoi du présent avis à la publicité : le 23 novembre 2015
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous