Centrale des marchés
Réfection de voirie, rue du Moulin Neuf et Cité Gaspard Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Guise Correspondant : Monsieur le Maire, 91, rue Chantraine, 02120 GUISE, adresse internet du profil acheteur : http://ville-guis...
Ville de Guise
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Réfection de voirie, rue du Moulin Neuf et Cité Gaspard

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4165400

Date de clôture estimée : 04/01/19
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (08/12/18)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Guise
Correspondant : Monsieur le Maire, 91, rue Chantraine, 02120 GUISE, adresse internet du profil acheteur : http://ville-guise.marcoweb.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques


Objet du marché : Numéro de la consultation : 19 VOI 01 Travaux de réfection de voiries rue du Moulin Neuf et Cité Gaspard


Type de marché de travaux :
Lieu d'exécution et de livraison : Rue du Moulin Neuf et Cité Gaspard, 02120 GUISE
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Pour la rue du Moulin Neuf : - Dépose complète de la borduration. - Reprise compléte du réseau pluvial. - Borduration avec réfection des trottoirs. - Reprofilage et réfection du tapis d'enrobés sur chaussée. Pour la Cité Gaspard : - Dépose de la borduration. - Borduration avec réfection du trottoir. Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 35 jours à compter de la notification du marché
Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 01 mars 2019
Cautionnement et garanties exigés : Aucune clause de garantie financière prévue.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Prestations réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires Prix actualisables. Aucune avance prévue. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : Sur fonds propres.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
Les documents et renseignements à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont mentionnées dans les documents de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Valeur technique (40 %)
Valeur technique : Moyens humains et matériel mis en oeuvre pour la réalisation du chantier (20 %)
Valeur technique : Préconisation et capacité de gestion des mesures d'exploitation sous chantier (signalisation de chantier, proposition de phasage, démarches environnementales...) (20 %)
Prix des prestations (40 %)
Délai d'exécution (20 %)
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 04 janvier 2019 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens 14 rue Lemerchier CS 81114 80011 AMIENS CEDEX 01 Tél : 0322336170 Télécopie : 03 22 33 61 71 Courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr Précisions concernant les délais d'introduction des recours : Articles R 421-1 à R 421-7 du Code de justice administrative (2 mois à compter de la notification ou publication de la décision de rejet de l'organisme). Articles L 551-1 et R 551-1 du Code de justice administrative pour le référé précontractuel qui peut être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat. Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés (deux mois à compter de la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique). Numéro de la consultation : 19 VOI 01
Date d'envoi du présent avis à la publication : 07 décembre 2018
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : http://ville-guise.marcoweb.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse internet : http://ville-guise.marcoweb.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : adresse internet : http://ville-guise.marcoweb.fr
Conditions de remise des offres ou des candidatures : La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00