Centrale des marchés
Marché de travaux pour la construction d'un bâtiment scolaire rue de l'Église - AVIS D'APPEL PUBLIC ÀLA CONCURRENCE I. Identification de l'acheteur public qui passe le marché : le maire, commune de Grosmagny, 1, rue des Étangs, 90200 Grosmagny, t&eac...
Ville de Grosmagny
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour la construction d'un bâtiment scolaire rue de l'Église

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 2746773

Date de clôture estimée : 11/04/17
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (06/04/17)
- AVIS D'APPEL PUBLIC ÀLA CONCURRENCE
I. Identification de l'acheteur public qui passe le marché : le maire, commune de Grosmagny, 1, rue des Étangs, 90200 Grosmagny, téléphone : 03.84.29.33.03, courriel : mairie.grosmagny@wanadoo.fr


II. Type de marché : travaux.
III. Type de procédure de passation : marché à procédure adaptée.

IV.
Objet du marché : marché de travaux pour la construction d'un bâtiment scolaire rue de PÉglise, 90200 Grosmagny.

V. Caractéristiques principales :
1. Nature et étendue : le projet est situé rue de l'Église à Grosmagny (90200) en face de l'actuelle école et mairie. Afin de permettre l'accessibilité de l'école aux personnes à mobilité réduite, un nouveau bâtiment sera créé sur cette parcelle.
2. Durée du marché ou délai d'exécution : le marché de la mairie est conclu pour une durée de 8,5 (huit mois et demi) mois compris 1 mois de préparation à compter de l'ordre de service démarrage travaux à compter de mai-juin 2017. 3. Lieu d'exécution : les prestations, objet du présent marché, seront exécutées sur la commune de Grosmagny.
4. Marché alloti : oui.
Lot 1 : VRD, aménagements extérieurs.
Lot 2 : gros-oeuvre.
Lot 3 : charpente bois, couverture, zinguerie, bardage.
Lot 4 : menuiseries extérieures PVC.
Lot 5 : serrurerie.
Lot 6 : menuiseries intérieures bois.
Lot 7 : plâtrerie, faux plafonds, peinture.
Lot 8 : revêtements sols PVC, carrelages, faïences.
Lot 9 : échafaudage, enduits extérieurs.
Lot 10 : plomberie, sanitaire.
Lot 11 : chauffage fuel, VMC.
Lot 12 : électricité.
Si oui possibilité de présenter une offre pour : un lot ou plusieurs lots (à préciser).
5. Variantes proposées par le maître d'ouvrage : oui.
6. Autres renseignements :
Les variantes proposées par les entreprises ne sont pas autorisées.
Les offres devront être rédigées en langue francaise et exprimées en euros. Le délai minimum de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
VI. Critères de sélection des candidatures et de jugement des offres : les candidats seront sélectionnés, d'une part à partir des garanties et capacités techniques et financières démontrées et d'autre part au regard de leurs références ou qualifications professionnelles.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants :
- critère 1 : la valeur technique de l'offre : 70 % ;
- critère 2 : le prix des prestations : 30 %.
VII. Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : le mardi 11 avril 2017 à 17 h en mairie de Grosmagny.

VIII. Retrait des dossiers et transmission des offres à l'adresse suivante : le dossier de consultation des entreprises pourra être téléchargés gratuitement sur le site internet suivant : http://www.marches-publics.info/
Les dossiers devront parvenir avant la date limite indiquée ci-dessus sous pli recommandé, ou être déposés sur le site de dématérialisation mis à disposition par la mairie, ou être déposés directement en mairie contre récépissé à l'adresse et horaires suivants : les lundis de 14 h à 16 h, mardis de 17 h à 19 h, et vendredis de 14 h à 16 h (pour tout dépôt en dehors de ces horaires, contacter la mairie au préalable au 03.84.29.33.03), mairie de Grosmagny, 1, rue des Étangs, 90200 Grosmagny.
Renseignements techniques : ITINÉRAIRES ARCHITECTURE, 7, faubourg de Montbéliard, 90000 Belfort. Correspondante : M mc FAIVRE, téléphone : 03.84.22.66.91, courriel : ia@wanadoo.fr
Renseignements administratifs : commune de Grosmagny, 1, rue des Étangs, 90200 Grosmagny. Correspondant : M. Le Maire, téléphone : 03.84.29.33.03, courriel : mairie.grosmagny@wanadoo.fr
Date d'envoi de l'avis à L'Est Républicain ou BOAMP : le 24 mars 2017. 807553600
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous