Centrale des marchés
Réhabilitation d'un ancien presbytère en deux logements. Département de Haute-Saône AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 1. Identification du maître de l'ouvrage : commune de Corravillers. Personne responsable du marché : Mme le Maire de la commune...
Ville de Corravillers 70130
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Réhabilitation d'un ancien presbytère en deux logements.

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1200366

Date de clôture estimée : 08/09/14
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (21/08/14)
Département de Haute-Saône
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

1. Identification du maître de l'ouvrage :commune de Corravillers. Personne responsable du marché : Mme le Maire de la commune de Corravillers.


2. Mode de passation du marché :marché à procédure adaptée (suivant l'article 28 du Code des marchés publics).


3. Objet du marché :réhabilitation d'un ancien presbytère en deux logements.


4. Lieu d'exécution : rue du Presbytère, 70130 Corravillers.
6. Délai d'exécution : 6 mois.
7. Début des travaux : octobre 2014.
8. Nombre et consistance des lots :
- lot no 1 : gros oeuvre, démolition ;
- lot no 2 : charpente, couverture ;
- lot no 3 : traitement de charpente ;
- lot no 4 : menuiseries extérieures et intérieures ;
- lot no 5 : plâtrerie ;
- lot n' 6 : électricité, courants faibles, chauffage ;
- lot no 7 : plomberie, sanitaire, poêle granulés bois ;
- lot no 8 : revêtements durs, faience ;
- lot no 9 : revêtements de sols souples ;
- lot no 10 : peintures.
9. Modalités d'attribution des lots :
- les entreprises pourront répondre pour un ou plusieurs lots en entreprises séparées uniquement ;
- les entreprises générales ne seront pas admises ;
- les groupements d'entreprises seront admis ;
- les offres seront retenues en application des critères prévus au règlement de la consultation.
10. Lieu d'obtention du dossier d'appel d'offres : les dossiers devront être demandés ou retirés contre demande par mail auprès de B.E. PATRICE NORMAND EURL, mail : secretariat.pn@orange.frà compter du 14 août 2014.
11. Critères de jugement des offres : suivant RC.

12. Date et heure limite de réception des offres :8 septembre 2014, à 18 h. 13. Adresse où les offres doivent être transmises : mairie de Corravillers, route de la Rosière, 70310 Corravillers.


14. lustificatifs à produire : suivant RC.
Une visite du site est obligatoire pour les lots 01, 02, 03. Le rendez-vous devra être pris au minimum 48 h avant la visite auprès de : mairie de Corravillers, tél. 03.84.94.40.84, fax 03.84.94.40.84.
15. Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date de remise des offres.
16. Renseignements complémentaires ou administratifs :
D'ordre administratif : mairie de Corravillers, M me Catherine LALLEMENT, tél. 03.84.94.40.84, fax 03.84.94.40.84.
D'ordre technique : B.E. PATRICE NORMAND EURL, Les Maires d'Avaux, 70280 Saint-Bresson, tél. 03.29.24.30.00, fax 03.29.24.31.00.
17. Date d'envoi de l'avis à la publication :le 14 août 2014.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous