Centrale des marchés
Marché de travaux de mise en accessibilité et sécurité de la mairie - AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE Mise en accessiblite et sécurité de la mairie de Calvisson - . Ville de Calvisson -30420 Calvisson Lot 1 : maconnerie,carrelage...
Ville de Calvisson 30420 04 66 01 29 39
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux de mise en accessibilité et sécurité de la mairie

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 3268709

Date de clôture estimée : 15/12/17
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (30/11/17)
- AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Mise en accessiblite et sécurité de la mairie de Calvisson
- .
Ville de Calvisson -30420
Calvisson
Lot 1 : maconnerie,carrelage, étanchéité, facades
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : M. le Maire, commune de CALVISSON, 1, rue de la Mairie, 30420 -Tél. 04.66.01.20.03 -Fax 04.66.01.29.39 -E.mail : calvisson@wanadoo.fr


- Objet du marché : marché de travaux de mise en accessibilité et sécurité de la mairie de Calvisson.

- Type de marché de travaux : exécution.
- Lieu d'exécution : Calvisson.
- Type de procédure : marché à procédure adaptée selon article 27 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Possibilité de négociation après ouverture des plis.

Prestations divisées en lots 1 à 9.
Marché relancé pour le lot 1 maconnerie carrelage, étanchéité, facades : infructueux.
- Les lots 2 à 9 retenus.)
Variantes non autorisées.
- Démarrage des travaux : 15 décembre 2017.
- Date de fin des travaux : programmée à fin avril 2018.
- Délai d'exécution : il est proposé par le candidat dans l'acte d'engagement.
- Condition de participation : voir règlement de consultation.
- Délai minimum de validité des offres : 120 jours.
- Justificatifs à produire par les candidats : un dossier complet comprenant l'ensemble des pièces listées à l'article 3 du règlement de consultation. Critères d'attribution : les critères retenus pour le jugement des offres sont, par importance, les suivants :
1) valeur technique (50 %) ;
2) prix des prestations (45 %) ;
3) délais (5 %).
- Modalités concernant le retrait du dossier : les candidats devront retirer le dossier auprès du service des marchés publics, mairie de Calvisson, 1, rue de la Mairie, 30420 Calvisson -04.66.01.20.03. Le marché est également téléchargeable sur le site emarchespublics.com ou sur le site de la commune calvisson.com, rubrique marchés publics.
- Date limite de réception des offres : 15 décembre 2017, à 12h

- Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : voir article 6 du Règlement de consultation. Par écrit auprès de Madame Sylvie Roche -s.roche@calvisson.com -Tél. 04.66.01.78.02 : Date de mise en ligne et d'affichage : 24 novembre 2017.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous