Centrale des marchés
Travaux de VRD Impasse PARK -TOST. -COMMUNE DE BRENNILIS AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE Extension des VRD pour la construction de deux pavillons locatifs impasse Park Tost I. Maître de l'ouvrage : Commune ...
Ville de Brennilis
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de VRD Impasse PARK -TOST.

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 2671160

Date de clôture estimée : 24/03/17
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (01/03/17)
-COMMUNE DE BRENNILIS
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Extension des VRD pour la construction de deux pavillons locatifs impasse Park Tost
I. Maître de l'ouvrage : Commune de Brennilis, Mairie de Brennilis, Bourg, 29690 Brennilis, tél. 02.98.99.61.07, télécopie 02.98.99.67.67.
Courriel : mairie.brennilis@orange.fr


3. Procédure de passation : marché à procédure adaptée, artide 27 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016.

3.
Objet du marché : travaux de VRD, impasse Park Tost.

4. Type de marché : marché comportant une seule tranche de travaux pour la réalisation. Marché non alloti.
5. Délai d'exécution : un (1) mois.
6. Délai de validité des offres : 120 jours.
7. Date prévisionnelle de début des travaux : début 2 e trimestre 2017.
8. Retrait du DCE et date limite de réception des offres :
Adresse à laquelle pourront être retirés les dossiers :
- Le dossier de consultation gratuit peut être téléchargé sur le site :
http://www.bretagne-marchespublics.com
- ou remis gratuitement (fichier informatique) sur demande à : Commune de Brennilis, Mairie de Brennilis, Bourg, 29690 Brennilis, tél. 02.98.99.61.07, télécopie 02.98.99.67.67. Courriel : mairie.brennilis@orange.fr
9. Date limite de réception des offres : le 24 mars 2017, à 12 h.

Modalités de remise des offres :
a) par voie dématérialisée sur le site http://www.bretagne-marchespublics.com b) par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé à l'adresse suivante : Commune de Brennilis, Mairie de Brennilis, Bourg, 29690 Brennilis.
10. Critères de jugement des offres : la valeur technique des prestations, 40 % ; le prix des prestations, 60 %.
II . Renseignements complémentaires : pour tous renseignements complémentaires d'ordre administratif ou technique, s'adresser à Commune de Brennilis, Mairie de Brennilis, Bourg, 29690 Brennilis, tél. 02.98.99.61.07, télécopie 02.98.99.67.67. Courriel : mairie.brennilis@orange.fr
12. Recours : Tribunal administratif de Rennes, 3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, tél. 02.23.21.28.28, fax 02.99.63.56.84.
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
14. Date d'envoi à la publication : le 24 février 2017.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous