Centrale des marchés
Construction du dépôt propreté de Toulouse Métropole Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE BLAGNAC Correspondant : JOSEPH CARLES, Maire, 1 Place des Arts, 31700 BLAGNAC, tél. : 05 61 71 72 00, télécop...
Ville de Blagnac
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Construction du dépôt propreté de Toulouse Métropole

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4706416

Date de clôture estimée : 02/08/19
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (05/07/19)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE BLAGNAC
Correspondant : JOSEPH CARLES, Maire, 1 Place des Arts, 31700 BLAGNAC, tél. : 05 61 71 72 00, télécopieur : 05 61 71 72 73, courriel : contact@mairie-blagnac.fr, adresse internet : http://www.mairie-blagnac.fr, adresse internet du profil acheteur : http://www.mairie-blagnac.fr/acces-aux-consultations-en-cours.html
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques


Objet du marché : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU DEPOT PROPRETE DE TOULOUSE METROPOLE A BLAGNAC


Type de marché de travaux :
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45210000
Code NUTS : FRJ23
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
L'objectif de cette opération est de construire un bâtiment de type industriel avec une partie bureau et hangar. Cette construction se fera sur une parcelle vierge de toute construction d'environ 2000 mètres carrés. Le bâtiment sera conçu pour accueillir 23 agents (4 surveillants et 19 agents de nettoiement) Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 9 mois à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Aucune garantie financière prévue en contrepartie du versement de l'avance
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix révisables mensuellement. Avance de 20,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : En application du budget principal de la Ville
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché. Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières
Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : La lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants: identification du candidat, le cas échéant de la nature du groupement, du lot concerné, de l'habilitation éventuelle du mandataire par ses cotraitants (formulaire DC1); Attestations sur l'honneur de non interdiction de concourir pour le candidat individuel ou chaque membre du groupement, en application des articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 et aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique (formulaire DC1) ; Présentation de la société: raison sociale, forme juridique, les éléments relatifs au pouvoir de la personne habilitée pour engager le candidat (formulaire DC2); Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail; Déclaration sur l'honneur relative à la lutte contre le travail dissimulé.; Déclaration sur l'honneur relative à l'égalité entre les femmes et les hommes; Renseignements sur l'emploi de salariés étrangers entrant dans le cadre des articles D8254-2 et L5221-2 du code du travail.;
Capacité économique et financière - références requises : Chiffre d'affaires au cours des 3 derniers exercices connus;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Moyens humains et matériels généraux dont dispose le candidat.; Tout justificatif permettant d'illustrer les garanties professionnelles du candidat (références, certificats de qualifications ou tout autre moyen garantissant la capacité professionnelle).;
Marché réservé : Non
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Prix des prestations (50 %)
Valeur technique appréciée au vu des éléments du cadre de réponse technique (30 %)
Délai d'exécution appréciée au vu des éléments du cadre de réponse technique (10 %)
Capacité à compléter la maquette numérique (BIM) appréciée au vu des éléments du cadre de réponse technique (10 %)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 02 août 2019 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : PA1916
Renseignements complémentaires : Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéficie du Service DUME.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.mairie-blagnac.fr/acces-aux-consultations-en-cours.html
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants : - lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ; - lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis. La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante : Service de réception des candidatures et des offres 1 Place des Arts 31700 BLAGNAC Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. Chaque document pour lequel une signature est requise doit faire l'objet d'une signature électronique au format XAdES, CAdES ou PAdES. La signature électronique du pli ne vaut pas signature des documents qu'il contient. Conformément à l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique, la signature doit être une signature avancée reposant sur un certificat qualifié, tel que défini par le règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques (eIDAS). Toutefois, les certificats de signature de type RGS demeurent valables jusqu'à leur expiration. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats
Date d'envoi du présent avis à la publication : 04 juillet 2019
Informations complémentaires :
Le présent marché n'a pas un caractère périodique.
Ce marché ne s'inscrit pas dans un projet / programme financé par des fonds communautaires.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse, 68, rue Raymond IV, 31068 Toulouse, tél. : 05 62 73 57 57, télécopieur : 05 62 73 57 40, courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Terrassement, VRD, Espaces Verts
Terrassement avec abattage d'arbres, revêtement bitume pour voirie et parking, plantation d'arbres et haies denses, engazonnement
C.P.V. - : Objet principal : 45112500
Lot(s) 2 Gros OEuvre, Maçonnerie
Installation de chantier, gestion compte prorata, fondations, réseaux sous dallage, dallage, superstructure
C.P.V. - : Objet principal : 45223220
Lot(s) 3 Charpentes Métalliques
Charpente, ossature, plancher collaborant
C.P.V. - : Objet principal : 45261213
Lot(s) 4 Couvertures, Etanchéités, Bardages
Couvertures bac acier, voute de désenfumage, éxutoirs de fumée avec tourelles d'extractions, bardage extérieur
C.P.V. - : Objet principal : 45261210
Lot(s) 5 Menuiseries Aluminium
Menuiseries extérieures, intérieures pour les châssis fixes
C.P.V. - : Objet principal : 45421140
Lot(s) 6 Serrureries
Portes métalliques, escalier, échelle à crinoline, brises soleil
C.P.V. - : Objet principal : 45223110
Lot(s) 7 Portes Industrielles
Portes de garages motorisés
C.P.V. - : Objet principal : 45421131
Lot(s) 8 Carrelages, Faiences
Revêtements de sols, faïences pour les toilettes
C.P.V. - : Objet principal : 45430000
Lot(s) 9 Plâtreries, Isolations
Doublage, cloisons, plafonds coupe-feu
C.P.V. - : Objet principal : 45410000
Lot(s) 10 Menuiseries Bois
Menuiseries intérieures, portes, cloisonnement des cabines de douche
C.P.V. - : Objet principal : 45421150
Lot(s) 11 Faux Plafonds, Isolation, Cloisons Modullaires
faux plafonds en dalles, cloisons modulaires au niveau des bureaux
C.P.V. - : Objet principal : 45421152
Lot(s) 12 Electricité
Installation électrique, chauffage avec panneaux rayonnants, système de sécurité incendie
C.P.V. - : Objet principal : 45311200
Lot(s) 13 Plomberie Sanitaires, VMC
Production eau chaude, appareils sanitaires, kitchenette, VMC
C.P.V. - : Objet principal : 45330000
Lot(s) 14 Climatisation
Installation du système de climatisation
C.P.V. - : Objet principal : 45331220
Lot(s) 15 Peintures, Revêtements Muraux
Prestations de peintures, extincteurs, plan d'évacuation, nettoyage de fin de chantier
C.P.V. - : Objet principal : 45442110
Lot(s) 16 Clôtures, Portails
Clôtures grillagées, portails, barrière automatique
C.P.V. - : Objet principal : 45342000
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous