Centrale des marchés
Réalisation d'une aire de camping -cars. -COMMUNE DE BERRIEN AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE Réalisation d'une aire de camping-cars 1. Maître de l'ouvrage : commune de Berrien, mairie, 1, rue des Écol...
Ville de Berrien 02 98 99 04 97
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Réalisation d'une aire de camping -cars.

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4156363

Date de clôture estimée : 21/12/18
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (05/12/18)
-COMMUNE DE BERRIEN
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE Réalisation d'une aire de camping-cars
1. Maître de l'ouvrage : commune de Berrien, mairie, 1, rue des Écoliers, 29690 Berrien, tél. 02.98.99.01.14, fax 02.98.99.04.97,
courriel : mairie.berrien@wanadoo.fr


2. Procédure de passation : marché à procédure adaptée, article 27 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016.

3.
Objet du marché : la réalisation d'une aire de camping-cars.

4. Type de marché : marché de travaux comportant une seule tranche de travaux pour la réalisation. Marché non alloti.
5. Délai d'exécution : deux mois.
6. Délai de validité des offres : 120 jours.
7. Date prévisionnelle de début des travaux : début 2019.
8. Retrait du DCE :
Adresse à laquelle pourront être retirés les dossiers : le dossier de consultation gratuit peut être téléchargé sur le site www.bretagne-marchespublics.com, ou remis gratuitement (fichier informatique) sur demande à la Commune de Berrien, Mairie, 1, rue des Ecoliers, 29690 Berrien, tél. 02.98.99.01.14, fax 02.98.99.04.97, courriel mairie.berrien@wanadoo.fr
9. Date limite de réception des offres : le 21 décembre 2018, à 12 h.

Modalités de remise des offres :
a) par voie dématérialisée sur le site www.bretagne-marchespublics.com
b) par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé à l'adresse suivante : commune de Berrien, Mairie, 1, rue des Écoliers, 29690 Berrien.
10. Critères de jugement des offres : la valeur technique des prestations (40 %), le prix des prestations (60 %).
11. Renseignements complémentaires : pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à :
a) Renseignements d'ordre administratif : commune de Berrien, Mairie, 1, rue des Écoliers, 29690 Berrien, tél. 02.98.99.01.14, fax 02.98.99.04.97,
courriel : mairie.berrien@wanadoo.fr
b) Renseignements d'ordre technique : SIECE de Huelgoat-Carhaix, Jean-Marie Olivier, ZA du Vieux-Tronc, 29690 Locmaria-Berrien, tél. 02.98.93.99.03, portable 06.60.30.12.45.
12. Recours : tribunal administratif de Rennes, 3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, té. 02.23.21.28.28, fax 02.99.63.56.84,
courriel greffe.ta.rennes@juradm.fr
13. Date d'envoi à la publication : le 29 novembre 2018.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous