École élémentaire René Brossard, réfection de l'étanchéité et protections collectives

Ville d' Angers
École élémentaire René Brossard, réfection de l'étanchéité et protections collectives
Avis d'appel public à la concurrence
Le marché est-il soumis à l'AMP : non.
Dénomination et adresse de la collectivité passant le marché : ville d'Angers, boulevard de la Résistance-et-de-la-Déportation, BP 23527, 49035 Angers cedex 1.
Représentant du pouvoir adjudicateur : M. Jean-Claude Bachelot, adjoint au maire responsable dans le domaine des bâtiments ou tout autre représentant dûment habilité.
Code NUTS : FR512.
Unité monétaire :
Unité monétaire souhaitée par l'organisme qui passe le marché : euro.
Mode de passation :
Marché à procédure adaptée ouverte (articles 26.II et 28 du Code des marchés publics).
Marché de travaux ordinaire à prix forfaitaire.
Objet du marché : école élémentaire René Brossard, réfection de l'étanchéité et protections collectives.
Caractéristiques principales : le projet est relatif à la réfection de l'étanchéité et des protections collectives de l'école élémentaire René Brossard, 330, rue Saint-Léonard à Angers.
Nomenclature, classification CPV :
Les travaux comportent 2 tranches :
_ Tranche ferme : bâtiment A (classes élémentaires).
_ Tranche conditionnelle : bâtiment B (réfectoire).
Les travaux comportent 3 lots :
Lot 01 : couverture zinc.
Lot 02 : étanchéité.
Lot 03 : serrurerie.
Variantes autorisées.
Options non autorisées.
Travaux en site occupé avec un public sensible.
Délai d'exécution envisagé :
Date prévue de notification août 2008 qui fait démarrer la période de préparation de 15 jours.
Date indicative de début des travaux de la tranche ferme : début septembre 2008.
Durée globale des travaux pour les 2 tranches : 6 mois (y compris période de préparation).
Tranche ferme : 4 mois 1/2, tranche conditionnelle : 1 mois 1/2.
Modalités d'obtention du dossier : dossier remis ou transmis gratuitement à toute entreprise qui en fait la demande par courrier ou par fax ou par email (marches.batiments@ville.angers.fr) avant le 30 juillet 2008 à 17 h.
Remise des offres :
Suivant modalités fixées au règlement de consultation.
La remise des offres par voie électronique n'est pas autorisée.
Date et heure limites de remise des offres : le mercredi 30 juillet 2008 à 17 h.
Justifications et pièces à produire : imprimé DC4 et DC5 ou les informations qui y sont demandées sous toute autre forme et offre de candidat.
Délai d'engagement : 120 jours.
Critères utilisés lors de la sélection des candidats : capacités économiques, techniques et financières.
Critères utilisés lors de l'attribution du marché :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères du jugement des offres énoncés dans le règlement de la consultation, notamment :
Offre :
Prix des prestations : 60 %.
Valeur technique : 40 %.
Type de financement : financement propre à la collectivité.
Mode de règlement : virement bancaire sous 45 jours par mandat administratif (par acomptes mensuels).
Forme juridique : les marchés seront attribués à un titulaire unique ou à un groupement d'entreprises de préférence solidaires.
Avance : une avance pourra être accordée. Une garantie pour le remboursement de l'avance est exigée.
Cautionnement et garanties : retenue de garantie de 5 % qui peut être remplacée par une garantie à première demande, dans les conditions prévues à l'article 102 du Code des marchés publics.
Renseignements complémentaires :
_ Renseignements administratifs : Elise Pasquier (1 er étage, porte 106, 41, boulevard Coubertin, 49041 Angers), tél. 02 41 05 43 42, fax 02.41.05.39.05.
_ Renseignements techniques : Cédric Cerisier, (1 er étage, porte 103, 41, boulevard Coubertin, 49041 Angers), tél. 02 41 05 43 25.
Voies de recours : Tribunal administratif de Nantes. Adresse postale : 6, rue de l'Ile-Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes, tél. 02 40 99 46 00, courrier électronique : greffe.ta-nantes@juradm.fr, adresse URL : www.conseil-etat.fr/ta/nantes/index_ta_co.shtml.
Date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence : le mardi 1 er juillet 2008.