Centrale des marchés
Aménagement des locaux du service des jardins à Vesoul Aménagement des locaux du service des jardins mel : emilie.tisserand@vesoul.fr ville : Vesoul tel : 03-84-78-64-00 fax : 03-84-78-64-45 designation : ville de Vesoul adresse : 58 rue P...
Ville de Vesoul 70000Vesoul emilie.tisserand@vesoul.fr 03 84 78 64 45
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Aménagement des locaux du service des jardins à Vesoul

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1491399

Date de clôture estimée : 27/05/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (04/05/15)
15-67776
Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 70 Annonce No 15-67776 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Vesoul. Correspondant : M. le député-maire, 58 rue Paul Morel 70000 Vesoul, tél. : 03-84-78-64-00, télécopieur : 03-84-78-64-45, courriel : emilie.tisserand@vesoul.fr adresse internet : http://www.vesoul.fr . Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr . Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. Objet du marché : aménagement des locaux du service des jardins . Type de marché de travaux : exécution. Lieu d'exécution : rue Aristide Briand, 70000 Vesoul. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : la consultation est séparée en sept lots qui seront traités en marchés séparés. Une prestation supplémentaire éventuelle est prévue pour le lot 5. La durée du marché se confond avec le délai d'exécution. Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 4 mois dont 15 jours de préparation. Le début d'exécution du marché part de sa date de notification Refus des variantes . La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui. Prestations divisées en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r juillet 2015. Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie ou garantie à première demande. La caution personnelle et solidaire ne sera pas acceptée. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles 86 à 111 du Code des marchés publics. Modalités de règlement des comptes : Conditions du CCAG Travaux Délai global de paiement : 30 jours. Modalités de financement : ressources propres de la ville (budget général) et subventions extérieures publiques. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : entreprise unique ou groupement. Aucune forme de groupement n'est imposée. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membres de plusieurs groupements. L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro . Conditions de participation : Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières - capacités professionnelles. Les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du Candidat) pour présenter leur candidature ou formulaire libre. Les documents Dc1 et DC 2 sont joints au Dossier de consultation. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous :. Situation juridique - références requises : renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (formulaire Dc2 ou forme libre) ; - déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP (formulaire Dc1 ou forme libre, daté et signé) ; - pouvoir habilitant le signataire à engager le candidat. Capacité économique et financière - références requises : renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (formulaire Dc2 ou forme libre) ; Référence professionnelle et capacité technique - références requises : renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (formulaire Dc2 ou forme libre) ; - liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (formulaire Dc2 ou forme libre). Marché réservé : non. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. - prix des prestations : 50 %; - valeur technique : 50 %. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 27 mai 2015, à 12 heures. Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Renseignements complémentaires : une visite sur site est obligatoire avant le dépôt de(s) offre(s). (modalités précisées dans le règlement de la consultation). La présente consultation fera l'objet d'une négociation (modalités précisées dans le règlement de la consultation). Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : - prix des prestations (50 %) - valeur technique (50 %) dont moyens humains affectés au chantier (15 %), moyens matériels affectés au chantier (5 %), méthodologie de travail envisagée pour réaliser les travaux (30 %). Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat s'il le retire aux bureaux du Service marchés publics de la ville de Vesoul ou envoi possible sur simple demande par courrier ou e-mail. Il est également disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : www.marches-securises.fr. Conditions de remise des offres ou des candidatures : les candidatures et offres peuvent être transmises : - soit par lettre recommandée avec avis de réception ; - soit déposées contre récépissé, - soit sous la forme de plis électroniques sur la plateforme de dématérialisation www.marches-securises.fr. Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 avril 2015. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 30 rue Charles Nodier 25000 Besançon, tél. : 03-81-82-60-00, télécopieur : 03-81-82-60-01 adresse internet : http://www.conseil-etat.fr/ta/besancon/index.shtml . Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal administratif 30 rue Charles Nodier 25000 Besançon, tél. : 03-81-82-60-00, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, télécopieur : 03-81-82-60-01 adresse internet : http://www.conseil-etat.fr/ta/besancon/index.shtml . Renseignements relatifs aux lots : Lot 1. - Gros œuvre Lot 2. - Menuiseries extérieures aluminium Lot 3. - Cloisons - Plâtrerie - Isolation - Peinture Lot 4. - Menuiseries intérieures bois Lot 5. - Carrelage - Faïence Lot 6. - Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaire Lot 7. - Electricité - Courants faibles
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00