Centrale des marchés
Installation d'un ventilateur relais et d'une unité de traitement de l'air de soufflage à la piscine Montbauron - 7 rue Léon Gatin à Versailles Installation d'un ventilateur relais et d'une unité de traitement de l'air de soufflage à la piscine Montbauron - 7 rue Léon Gatin à Versailles installation d'un ventilateur relais et d'une unité d...
Ville de Versailles 78011Versailles marches.publics@versailles.fr 0130978423
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Installation d'un ventilateur relais et d'une unité de traitement de l'air de soufflage à la piscine Montbauron - 7 rue Léon Gatin à Versailles

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1152572

Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (09/07/14)
14-106090
Avis de marché
Département de publication : 78
Annonce No 14-106090
Travaux- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Versailles.
 Correspondant :  le maire, service des Marchés Publics, Rp1144 78011 Versaillestél. : 01-30-97-84-62télécopieur : 01-30-97-84-23courriel : marches.publics@versailles.fr adresse internet : http://achats.versailles.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://versailles.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : installation d'un ventilateur relais et d'une unité de traitement de l'air de soufflage à la piscine Montbauron - 7 rue Léon Gatin à Versailles.

Caractéristiques principales : 
le délai d'exécution sera de trois mois maximum, il court à compter de la notification de l'ordre de service qui prescrit le commencement des travaux.
le candidat pourra, s'il le souhaite proposer un delai plus court en jours Calendaires.
Ce délai comprend :
-D'Une part la période de préparation, comprenant l'approvisionnement du chantier, la commande de matériaux, qui devra se dérouler au cours du mois de septembre 2014 ( à titre indicatif),
-et d'autre part les travaux qui, à titre indicatif, seront à exécuter durant les mois d'octobre et novembre 2014.
le nettoyage du chantier et le repliement des installations de chantier sont compris dans le délai d'exécution
Refus des variantes.
Cautionnement et garanties exigés : avance de l'article 87 du Code des Marchés publics soumise à la constitution d'une garantie à première demande (article 89 du Cmp).
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : marché financé sur divers crédits d'investissement de la Ville de Versailles.
Délai de paiement : 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : entreprise isolée ou groupement d'entreprises. Si le groupement est conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des autres opérateurs du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du présent marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 juillet 2014, à 16 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 14AT-SM-1291-J.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://versailles.fr
Criteres d'attributions : Critères d'attribution et les Coefficients de pondération (également énoncés dans le règlement de consultation)
prix 40 %
Cohérence du prix au vu de la DPGF et à partir des quantités indiquées par l'entreprise dans celle-ci 10 %
Valeur technique de l'offre au vu du mémoire technique :50%
sous-critère 1 : méthodologie d'exécution : 40%
sous-critère 2 : planning prévisionnel avec période de préparation et travaux, ainsi que la composition de l'équipe prévue pour la durée du chantier : 30%
sous-critère 3 : documentation des équipements et matériels prévus posés : 30%code NUTS : Fr103
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Documents payant : Non
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : la Ville engagera des négociations avec tous les candidats retenus après analyse deleur offre.
la procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'omc : Oui
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud
78011 Versailles
Tél : 0139205400 télécopieur : 0139205487
mel : greffe.ta-versailles@juradm.fr
contenu de l'enveloppe
1)dc1 (1)
2)dc2 (1)
3)la fiche de renseignement administrative annexée au présent règlement de consultation
4)la preuve d'une assurance risques professionnels
5)moyens matériels et humains généraux de la société
6)liste des références similaires datant de moins de cinq ans, indiquant le montant, l'époque et le type de prestations exécutées et le lieu d'exécution des travaux les plus importants
ou
Qualibat 5413 " climatisation "
Qualibat 5431 " ventilation mécanique contrôlée "
Qualibat 5432 " conduits aérauliques "
Qualibat 5433 " ventilation "
Contenu de l'offre :
7)Acte d'engagement (A.E.) daté et signé par lesreprésentants qualifiés de toutes les entreprises qui seront signataires du marché : cadre ci-joint à compléter. L'acte d'engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation de sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement, pour les sous-traitants désignés au marché (annexe 2 du cadre d'acte d'engagement en cas de sous-traitance). Les candidats devront indiquer dans l'acte d'engagement la nature et le montant des prestations qu'ils envisagent de sous-traiter et, par différence avec leurs offres le montant maximal de la créance qu'ils pourront présenter en nantissement.
8)décomposition du Prix Global Forfaitaire : cadre ci-joint à compléter ;
9)Rib ou RIP ;
10)Mémoire justificatif décrivant :
- la méthodologie d'exécution,
- planning prévisionnel avec périodes de préparation et travaux, ainsi que la composition de l'équipe prévue pour la durée du chantier,
- documentation des équipements et matériels prévus posés.
11)attestation de visite de chantier.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 juillet 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie de Versailles : Service des Marchés Publics.
 56 avenue de Saint Cloud, Rp1144,  78011 Versailles.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie de Versailles : Véronique VIET-BONASSI.
 rp 1144,  78011 Versailles, télécopieur : 01-30-97-84-23.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00