Centrale des marchés
versailles - hôtel du Département - travaux de réparation des désordres des niveaux 7/1 et 7/2 du parking souterrain (1 lot) 78 travaux de réparation des désordres des niveaux 7/1 et 7/2 du parking souterrain hôtel du Département à Versailles ville : Versailles. lieu : 2 place André Mignot code_postal : 78012 pay...
Conseil général des Yvelines 78012Versailles
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Versailles - hôtel du Département - travaux de réparation des désordres des niveaux 7/1 et 7/2 du parking souterrain (1 lot)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1148510

Date de clôture estimée : 15/09/14
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (09/07/14)
230076-2014
BOAMP (08/07/14)
14-102442
JOUE (08/07/14)
227896-2014

Travaux


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
conseil général des Yvelines. Code d'identification nationale : 22780646000019, 2 place André Mignot, à l'attention de le président, F-78012 Versailles.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.yvelines.fr.

Adresse du profil d'acheteur : http://www.achats.yvelines.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : conseil général des Yvelines : DPIC - SDFGMP - Service des marchés, liliane ANNEL, 2 place André Mignot - bureau C 304, Du lundi au jeudi de 9 h00 à 12 h00 et de 14 h00 à 17h00 et le vendredi de 9 h00 à 12 h00 et de 14 h 00 à 16h00 Retrait par voie électronique : http://www.achats.yvelines.fr, F-78012 Versailles. Tél. : (+33) 1 39 07 80 35. Fax : (+33) 1 39 07 87 38

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : conseil général des Yvelines : DPIC - SDFGMP - Service des marchés, liliane ANNEL, 2 Place André Mignot - bureau C 304, Remise contre récepissé du lundi au jeudi de 9 h00 à 12 h00 et de 14 h00 à 17h00 et le vendredi de 9 h00 à 12 h00 et de 14 h00 à 16h00 - remise par voie électronique : http://www.achats.yvelines.fr, F-78012 Versailles
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
versailles - hôtel du Département - travaux de réparation des désordres des niveaux 7/1 et 7/2 du parking souterrain (1 lot).
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des serviceshôtel du Département 2 place André Mignot, 78000 Versailles.
Code NUTS : FR103.
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
le délai global d'exécution des travaux (y compris la période de préparation d'une durée de 30 jours) est de 150 jours (article 6.1 du Ccap). Le délai d'exécution des travaux court à compter de la date indiquée sur l'ordre de service de démarrage.
Une visite des lieux, préalable à la remise de l'offre, est obligatoire.
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45110000.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Lots :

Division en lots : non.
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale :
II.2.2) Informations sur les options :

Options : oui.

Description de ces options : au sens du droit communautaire des marchés publics, le présent marché pourra, en cas de modifications des prestations prévues au marché, faire l'objet d'un ou plusieurs avenants au sens des dispositions de l'article 20 du Code des Marchés Publics.
Au sens " modalités d'exécution particulières du marché " en droit des marchés publics français, le marché comporte une option.
Dans le cadre de l'option, l'entreprise chiffrera le remplacement de la conduite de rejet des eaux du sous sol 6/2 au sous sol 1 et protection de la nouvelle conduite.
II.2.3) Reconduction

II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le Département des Yvelines informe les candidats qu'une garantie à première demande sera exigée dans le cas où le titulaire du marché bénéficiera d'une avance.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Fonds publics du Département des Yvelines.
Le mode de règlement du marché choisi par la personne publique est le virement administratif (délai de paiement prévu au Code des Marchés Publics).
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Ces marchés seront conclus avec un prestataire unique ou avec un groupement d'entreprises. Les candidats ont la possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement.
En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire pour l'exécution du marché de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.
III.1.4) Autres conditions particulières :
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Lettre de candidature accompagnée de documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société (produire une délégation de pouvoir le cas échéant, les habilitations du mandataire pour représenter les opérateurs économiques dans le cadre d'un groupement).
- Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
- Déclaration sur l'honneur datée et signée par le candidat certifiant qu'il n'entre dans aucune des interdictions de l'article 43 du code des marchés publics (voir modèle dans le formulaire Dc1).
- Justificatifs éventuels d'un droit de préférence pour l'attribution du marché (article 53 IV du code des marchés publics : société coopérative ouvrière de production, artisan, société coopérative d'artisan, entreprise adaptée, etc.).
- Engagement écrit éventuel d'autres entreprises à participer à l'exécution du marché, et dont le candidat demande la prise en compte des capacités (article 45 III du code des marchés publics).
- A titre facultatif, le candidat est invité à joindre à sa candidature les certificats et attestations prévus à l'article 46 du code des marchés, ainsi que ses attestations d'assurance à jour de leurs cotisations, correspondant à l'objet du marché.
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : les candidats seront jugés sur leurs capacités :
- financières = chiffres d'affaires
a ce titre, les candidats devront produire :
- une déclaration du chiffre d'affaires global, du chiffre d'affaires concernant les prestations, objet du marché, au cours de chacun des trois derniers exercices disponibles.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : les candidats seront jugés sur leurs capacités :
- professionnelles = références et/ou qualification ou tout document permettant au prestataire de prouver sa capacité à réaliser les prestations
qualifications :
Qualibat 1112 - démolition (Technicité confirmée)
Qualibat 1312 - terrassements - fouilles (Technicité confirmée)
Qualibat 1323 - canalisations d'assainissement (Technicité supérieure)
Qualibat 2212 - béton armé et béton précontraint (Technicité confirmée)
la qualification peut être remplacée par une équivalente délivrée par un organisme agréé, ou par des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
- techniques (moyens humains et techniques).
A ce titre, les candidats devront produire :
- une déclaration des effectifs moyens, du personnel d'encadrement au cours de chacun des trois derniers exercices disponibles et des moyens dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (outillage, matériel et équipement technique...).
- une présentation d'une liste des prestations exécutées au cours des cinq dernières années indiquant le maître d'ouvrage, le montant du marché, l'époque et le lieu d'exécution.
- les certificats de qualifications professionnelles, ou tout moyen de preuve équivalent.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. le pouvoir adjudicateur réalisera deux classements distincts :
- un classement tenant compte uniquement de l'offre de base- un classement tenant compte de l'offre globale : offre de base + option.
2. critère 1 - valeur financière de l'offre, notée sur 55 points.
3. critère 2 - valeur technique de l'offre, notée sur 45 points.
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée :non.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
2014-339.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
15 septembre 2014, à 16:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 160 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires :
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.achats.yvelines.fr
Criteres d'attributions :
Sous-Critère 2a : Délai global d'exécution des travaux (sur 5 points)
le candidat proposera dans l'acte d'engagement - article 3, un délai global d'exécution des travaux.
L'attention des candidats est attirée sur les points suivants :
- le délai proposé par le candidat doit être cohérent et justifié. La méthodologie et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir seront décrits dans le mémoire technique.
- Le délai proposé par le candidat ne peut être supérieur au délai prévu à l'article 6.1 du c.c.a.p. A défaut, l'offre du candidat sera déclarée irrégulière.
- A défaut d'indication de la part du prestataire, le délai d'exécution prévu à l'article 6.1 du C.C.A.P. Sera applicable.
A travers un mémoire technique, les candidats détailleront les points suivants :
Sous-Critère 2b : Méthodologie d'intervention et moyens proposés par l'entreprise pour respecter les délais (sur 7 points). Qu'Il ait proposé une réduction du délai global d'exécution des travaux ou non, le candidat décrira la méthodologie et les moyens qu'il propose de mettre en oeuvre pour respecter les délais notamment en fournissant un planning détaillé mentionnant le détail des interventions, l'enchaînement des tâches et précisant le chemin critique.
En cas d'absence de proposition de planning détaillé des travaux ou en cas de fourniture d'un planning ne respectant pas les délais sur lesquels il s'engage, l'offre sera jugée irrégulière.
Sous-critère 2c : Méthodologie d'intervention et moyens proposés par l'entreprise pour réduire au maximum les nuisances sonores et d'empoussièrement engendrées par les travaux (méthodologie de confinement, outillage, horaires de travail...) (sur 8 points).
Sous-critère 2d : Méthodologie d'intervention et moyens mis en oeuvre pour gérer les flux (véhicules chantier, véhicules utilisateurs, personnels et utilisateur) et renseignements concernant la ou les personnes responsables de cette gestion induite par le chantier notamment pour l'évacuation des gravats et l'amenée des matériaux et matériels (sur 10,5 points)
sous-critère 2e : Méthodologie d'intervention et moyens mis en oeuvre pour assurer la propreté par nettoyage quotidien (circulation, du chantier) et la sécurité du chantier et des interventions préparatoires (mise en oeuvre des ventilations et intervention entrainant des risques de chutes de hauteur, démolition des ouvrages, réalisation du dallage) (noté sur 9,5 points).
Sous-critère 2f : Compétences (qualification, expérience) et niveau de responsabilité du conducteur de travaux et du chef de chantier désigné pour mener cette opération, organisation et définition du rôles des membres de l'équipe et méthodologie de gestion des sous-traitants (sur 5 points).
Renseignementsadministratifs :
conseil général des Yvelines, DPIC - sDFGMP - service des marchés, Sandrine HAMEL, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr
78012 Versailles
Tél : 0139078747 Fax : 0139078738
renseignements techniques :
conseil général des Yvelines, DPIC - agence Est, j.c barreira, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr
78012 Versailles
Tél : 0139078745 Fax : 0139078723
unité monétaire utilisée, l'euro.instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, 78000 Versailles,
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : conseil général des Yvelines DPIC - sEJC Mme Mélinda ETIENNE, 2 place André Mignot, 78012 Versailles Cedex, télécopieur : 01 39 07 87 38, courriel : metienne@yvelines.fr.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 3 juillet 2014.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 3 juillet 2014.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00