Centrale des marchés
sartrouville - collège Colette - travaux de réhabilitation (6 lots) 78 travaux de réhabilitation du collège Colette à Sartrouville ville : Versailles. pays : F- lieu : 2 place André Mignot code_postal : 78012
Conseil général des Yvelines 78012Versailles
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Sartrouville - collège Colette - travaux de réhabilitation (6 lots)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1346218

Date de clôture estimée : 12/02/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (30/12/14)
14-194074

Travaux


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
conseil général des Yvelines. Code d'identification nationale : 22780646000019, 2 place André Mignot, à l'attention de le président, F-78012 Versailles.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.yvelines.fr.

Adresse du profil d'acheteur : http://www.achats.yvelines.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : conseil général des Yvelines : DPIC - SDFGMP - Service des marchés, florence CHASLES, 2 place André Mignot - bureau C 304, Du lundi au jeudi de 9 h00 à 12 h00 et de 14 h00 à 17h00 et le vendredi de 9 h00 à 12 h00 et de 14 h 00 à 16h00 Retrait par voie électronique : http://www.achats.yvelines.fr, F-78012 Versailles. Tél. : (+33) 1 39 07 82 87. Fax : (+33) 1 39 07 87 38

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : conseil général des Yvelines : DPIC - SDFGMP - Service des marchés, florence CHASLES, 2 Place André Mignot - bureau C 304, Remise contre récepissé du lundi au jeudi de 9 h00 à 12 h00 et de 14 h00 à 17h00 et le vendredi de 9 h00 à 12 h00 et de 14 h00 à 16h00 - remise par voie électronique : http://www.achats.yvelines.fr, F-78012 Versailles
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
sartrouville - collège Colette - travaux de réhabilitation (6 lots).
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services105 avenue de Tobrouk, 78500 Sartrouville.
Code NUTS , FR103, .
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
les prestations ont pour objet les travaux de désamiantage partiels des bâtiments externat, Segpa, administration, atelier Segpa et atelier de l'ouvrier professionnel (environ 2800 mètres carrés de dalles de sol + colle et 140 ml de conduits en amiante ciment),de réfection et de mise à niveau des réseaux techniques (distribution du chauffage y compris émetteurs de chaleur, courants faibles, plomberie, ventilation...), la mise aux normes des bâtiments vis-à-vis de l'accessibilité tout type de handicaps, la relocalisation de l'administration au sein du bâtiment externat et la réorganisation partielles des salles de classes, la réfection complète du pôle médical et des locaux professeurs et la réfection de l'atelier Segpa et de l'atelier de l'ouvrier professionnel.
Le délai global d'exécution des travaux est de 897 (huit cent quatre-vingt-dix-sept) jours (dates prévisionnelles du 22 mai 2015 au 3 novembre 2017). Il se décompose de la manière suivante :
Phase 1 : 92 jours (dates prévisionnelles du 22/5/15 au 21/8/15) dont 45 jours de préparation de chantier.
Phase 2 : 160 jours (dates prévisionnelles du 22/5/15 au 28/10/15) dont 45 jours de préparation de chantier.
Phase 3 : 463 jours (dates prévisionnelles du 22/5/15 au 26/08/16) dont 409 jours de préparation de chantier.
Phase 4 : 631 jours (dates prévisionnelles du 22/5/15 au 10/02/17) dont 409 jours de préparation de chantier.
Phase 5 : 820 jours (dates prévisionnelles du 22/5/15 au 18/08/17) dont 647 jours de préparation de chantier.
Phase 6 : 883 jours (dates prévisionnelles du 22/5/15 au 20/10/17) dont 647 jours de préparation de chantier.
Phase 7 : 883 jours (dates prévisionnelles du 22/5/15 au 20/10/17) dont 837 jours de préparation de chantier.
Phase 8 : 897 jours (dates prévisionnelles du 22/5/15 au 03/11/17) dont 883 jours de préparation de chantier.
Le délai d'exécution des travaux court à compter de la date indiquée sur l'ordre de service de démarrage.
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45454000.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Lots :

Division en lots : oui.

Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale :
II.2.2) Informations sur les options :

Options : oui.

Description de ces options : au sens du droit communautaire des marchés publics, le présent marché pourra, en cas de modifications des prestations prévues au marché, faire l'objet d'un ou plusieurs avenants au sens des dispositions de l'article 20 du Code des Marchés Publics.
Au sens " modalités d'exécution particulières du marché " en droit des marchés publics français, le marché ne comporte pas d'option.
II.2.3) Reconduction

II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1

Intitulé :
1) Description succincte :
Désamiantage
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45262660.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 2

Intitulé :
1) Description succincte :
Bâtiments provisoires
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
44211000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 3

Intitulé :
1) Description succincte :
Ascenseur
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45313000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 4

Intitulé :
1) Description succincte :
Aménagements extérieurs - voirie
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45233252.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 5

Intitulé :
1) Description succincte :
Démolitions/Clos-couvert/Finitions/Technique/VRD
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45111000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 6

Intitulé :
1) Description succincte :
Aménagements extérieurs - plantations
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45112710.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le Département des Yvelines informe les candidats qu'une garantie à première demande sera exigée dans le cas où le titulaire du marché bénéficiera d'une avance.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Fonds publics du Département des Yvelines.
Le mode de règlement du marché choisi par la personne publique est le virement administratif (délai de paiement prévu au Code des Marchés Publics).
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Ces marchés seront conclus avec un prestataire unique ou avec un groupement d'entreprises. Les candidats ont la possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement.
En cas de groupement conjoint du candidat attributaire, le Pouvoir
Adjudicateur demandera sa transformation en groupement solidaire.
III.1.4) Autres conditions particulières :
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Lettre de candidature accompagnée de documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société (produire une délégation de pouvoir le cas échéant, les habilitations du mandataire pour représenter les opérateurs économiques dans le cadre d'un groupement).
- Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
- Déclaration sur l'honneur datée et signée par le candidat certifiant qu'il n'entre dans aucune des interdictions de l'article 43 du code des marchés publics (voir modèle dans le formulaire Dc1).
- Justificatifs éventuels d'un droit de préférence pour l'attribution du marché (article 53 IV du code des marchés publics : société coopérative ouvrière de production, artisan, société coopérative d'artisan, entreprise adaptée, etc.).
- Engagement écrit éventuel d'autres entreprises à participer à l'exécution du marché, et dont le candidat demande la prise en compte des capacités (article 45 III du code des marchés publics).
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : les candidats seront jugés sur leurs capacités :
- financières = chiffres d'affaires
a ce titre, les candidats devront produire :
- une déclaration du chiffre d'affaires global, du chiffre d'affaires concernant les prestations, objet du marché, au cours de chacun des trois derniers exercices disponibles.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : les candidats seront jugés sur leurs capacités :
- professionnelles = références et/ou qualification ou tout document permettant au prestataire de prouver sa capacité à réaliser les prestations
lot n°1 : Qualibat 1552 (Traitement de l'amiante)
lot n°4 : Qualibat 1341 (aménagements de chaussées et trottoirs) ou titulaire d'une carte Fntp
Lot n°5 : Qualibat 2112 - maçonnerie (technicité confirmée) et béton armé courant
lot n°6 : Qualibat 1351 (espaces verts) ou Qualipaysage P120 ou E132
La qualification peut être remplacée par une équivalente délivrée par un organisme agréé, ou par des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
- techniques (moyens humains et techniques).
A ce titre, les candidats devront produire :
- une déclaration des effectifs moyens, du personnel d'encadrement au cours de chacun des trois derniers exercices disponibles et des moyens dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (outillage, matériel et équipement technique...).
- une présentation d'une liste des prestations exécutées au cours des cinq dernières années indiquant le maître d'ouvrage, le montant du marché, l'époque et le lieu d'exécution.
- les certificats de qualifications professionnelles, ou tout moyen de preuve équivalent.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. critère 1 - prix, noté sur 80 points.
2. critère 2 - valeur technique de l'offre, notée sur 20 points.
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée :non.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
2014-581/582/583/584/585/610.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
12 février 2015, à 16:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 160 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires :
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.achats.yvelines.fr
Criteres d'attributions : A travers un mémoire technique, les candidats détailleront les points suivants :
Lot n° 1 " Désamiantage "
Sous-Critère 2.1 : Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, de la gestion des éventuels sous-traitants (préciser si non recours) et du respect des délais d'exécution avec la fourniture d'un planning détaillé par tâche (sur 8 points)
- méthodologie d'intervention et organisation du chantier
- méthodologie d'intervention au niveau des études (BET interne, externe?)
- méthodologie pour la gestion des éventuels sous-traitants
- méthodologie pour respecter les délais d'exécution avec la fourniture d'un planning détaillé par tâche
sous-critère 2.2 : Moyens humains : interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifiques pour l'opération (sur 6 points)- interlocuteur désigné et profil
- personnel d'encadrement (nombre et profil)
- personnel d'exécution (effectif et profil)
sous-critère 2.3 : Dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur) (sur 4 points)
- dispositions prises pour la gestion des déchets : conditions de stockage et d'évacuation et de suivi des déchets
- dispositions prises pour la limitation des nuisances liées au chantier, sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur
sous-critère 2.4 : Dispositions prises pour intervention en site occupé (sur 2 points)
- dispositions prises pour intervention en site occupé
lot n° 2 " Bâtiments provisoires "
Sous-Critère 2.1 : qualité des produits proposés examinée en fonction des fiches techniques fournies pour les produits suivants énumérés dans le RC (sur 9 points)
- fiche 1 à produire : isolant des parois
- fiche 2 à produire : sols souples
- fiche 3 à produire : faux plafond
- fiche 4 à produire : stores et accessoires de commande
- fiche 5 à produire : escaliers extérieurs et paliers
sous-critère 2.2 : Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, de la gestion des éventuels sous-traitants (préciser si non recours) et du respect des délais d'exécution avec la fourniture d'un planning détaillé par tâche (sur 8 points)
- méthodologie d'intervention et organisation du chantier
- méthodologie d'intervention au niveau des études (BET interne, externe?)
- méthodologie pour la gestion des éventuels sous-traitants
- méthodologie pour respecter les délais d'exécution avec la fourniture d'un planning détaillé par tâche
sous-critère 2.3 : Moyens humains : interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifiques pour l'opération (sur 3 points)
- interlocuteur désigné et profil
- personnel d'encadrement (nombre et profil)
- personnel d'exécution (effectif et profil)
lot n° 3 " Ascenseur "
Sous-Critère 2.1 : qualité des produits proposés examinée en fonction des fiches techniques fournies pour les produits suivants (sur 9 points)
- fiche 1 à produire : porte palière
- fiche 2 à produire : habillage intérieure cabine
- fiche 3 à produire : éclairage cabine
- fiche 4 à produire : système transmetteur d'alarme
- fiche 5 à produire : boîte à boutons d'appel
sous-critère 2.2 : Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, de la gestion des éventuels sous-traitants (préciser si non recours) et du respect des délais d'exécution avec la fourniture d'un planning détaillé par tâche (sur 8 points)
- méthodologie d'intervention et organisation du chantier
- méthodologie d'intervention au niveau des études (BET interne, externe?)
- méthodologie pour la gestion des éventuels sous-traitants
- méthodologie pour respecter les délais d'exécution avec la fourniture d'un planning détaillé par tâche
sous-critère 2.3 : Moyens humains : interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifiques pour l'opération (sur 3 points)
- interlocuteur désigné et profil
- personnel d'encadrement (nombre et profil)
- personnel d'exécution (effectif et profil)
lot n° 4 " Aménagements extérieurs - voirie "
Sous-Critère 2.1 : qualité des produits proposés examinée en fonction des fiches techniques fournies pour les produits suivants (sur 6 points)
- fiche 1 à produire : signalétique handicapée cheminement
- fiche 2 à produire : clôture
- fiche 3 à produire : panneaux de signalisation
sous-critère 2.2 : Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, de la gestion des éventuels sous-traitants (préciser si non recours) et du respect des délais d'exécution avec la fourniture d'un planning détaillé par tâche (sur 4 points)
- méthodologie d'intervention et organisation du chantier
- méthodologie d'intervention au niveau des études (BET interne, externe?)
- méthodologie pour la gestion des éventuels sous-traitants
- méthodologie pour respecter les délais d'exécution avec la fourniture d'un planning détaillé par tâche
sous-critère 2.3 : Moyens humains : interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifiques pour l'opération (sur 6 points)
- interlocuteur désigné et profil
- personnel d'encadrement (nombre et profil)
- personnel d'exécution (effectif et profil)
sous-critère 2.4 : Dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur) (sur 2 points)
- dispositions prises pour la gestion des déchets : tri et limitation de la quantité des déchets et suivi
- dispositions prises pour la limitation des nuisances liées au chantier, sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur
sous-critère 2.5 : Dispositions prises pour intervention en site occupé (sur 2 points)
- dispositions prises pour intervention en site occupé
lot n° 5 " Démolitions/Clos-Couvert/Finitions/Technique/Vrd "
Sous-Critère 2.1 : qualité des produits proposés examinée en fonction des fiches techniques fournies pour les produits suivants (sur 9 points)
- fiche 1 à produire : isolant extérieur terrasse cuisine
- fiche 2 à produire : profilé menuiserie extérieure
- fiche 3 à produire : garde-corps des terrasses
- fiche 4 à produire : porte sectionnelle
- fiche 5 à produire : porte de recoupement des circulations
- fiche 6 à produire : porte acoustique des salles de classe
- fiche 7 à produire : faux-plafonds métalliques
- fiche 8 à produire : faux-plafond minéral
- fiche 9 à produire : radiateur
- fiche 10 à produire : CTA demi-pension et CDI
- fiche 11 à produire : caméras de surveillance
- fiche 12 à produire : luminaires des salles de classe
- fiche 13 à produire : lavabo collectifs des sanitaires élèves
- fiche 14 à produire : stalles d'urinoirs
- fiche 15 à produire : paillasse salles de sciences
- fiche 16 à produire : carrelage au sol
- fiche 17 à produire : carrelage mural grès émaillé
- fiche 18 à produire : sols souples salles de classe
sous-critère 2.2 : Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, de la gestion des éventuels sous-traitants (préciser si non recours) et du respect des délais d'exécution avec la fourniture d'un planning détaillé par tâche (sur 4 points)
- méthodologie d'intervention et organisation du chantier
- méthodologie d'intervention au niveau des études (BET interne, externe?)
- méthodologie pour la gestion des éventuels sous-traitants
- méthodologie pour respecter les délais d'exécution avec la fourniture d'un planning détaillé par tâche
sous-critère 2.3 : Moyens humains : interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifiques pour l'opération (sur 3 points)
- interlocuteur désigné et profil
- personnel d'encadrement (nombre et profil)
- personnel d'exécution (effectif et profil)
sous-critère 2.4 : Dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur) (sur 2 points)
- dispositions prises pour la gestion des déchets : tri et limitation de la quantité des déchets et suivi
- dispositions prises pour la limitation des nuisances liées au chantier, sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur
sous-critère 2.5 : Dispositions prises pour intervention en site occupé (sur 2 points)
- dispositions prises pour intervention en site occupé
lot n° 6 " Aménagements extérieurs - plantations "
Sous-Critère 2.1 : qualité des produits proposés examinée en fonction des fiches techniques fournies pour les produits suivants (sur 6 points)
- fiche 1 à produire : terre végétale y compris analyse physico-chimique
- fiche 2 à produire : semences des semis de gazons
- fiche 3 à produire : essences des 3 arbres (bouleau/ginkgo biloba/erable plane) précisant la provenance des sujets
sous-critère 2.2 : Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, de la gestion des éventuels sous-traitants (préciser si non recours) et du respect des délais d'exécution avec la fourniture d'un planning détaillé par tâche (sur 4 points)
- méthodologie d'intervention et organisation du chantier
- méthodologie d'intervention au niveau des études (BET interne, externe?)
- méthodologie pour la gestion des éventuels sous-traitants
- méthodologie pour respecter les délais d'exécution avec la fourniture d'un planning détaillé par tâche
sous-critère 2.3 : Moyens humains : interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifiques pour l'opération (sur 6 points)
- interlocuteur désigné et profil
- personnel d'encadrement (nombre et profil)
- personnel d'exécution (effectif et profil)
sous-critère 2.4 : Dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur) (sur 2 points)
- dispositions prises pour la gestion des déchets : tri et limitation de la quantité des déchets et suivi
- dispositions prises pour la limitation des nuisances liées au chantier, sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur
sous-critère 2.5 : Dispositions prises pour intervention en site occupé (sur 2 points)
- dispositions prises pour intervention en site occupé
renseignements administratifs :
conseil général des Yvelines, DPIC - sDFGMP - service des marchés, Sandrine HAMEL, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr
78012 Versailles
Tél : 0139078747 Fax : 0139078738
renseignements techniques :
conseil général des Yvelines, DPIC - agence Nord, Laurent CHAVINIER, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr
78012 Versailles
Tél : 0139078060 Fax : 0139078768
unité monétaire utilisée, l'euro.pour le lot n° 5, il est également rappelé que l'article 5 du CCAP prévoit que si la preuve des qualifications suivantes n'est pas présentée dans la candidature du titulaire, il sera demandé à l'entrepreneur d'apporter la preuve des qualifications suivantes ou références équivalentes lors de la déclaration des sous-traitants :
Etanchéité Qualibat 3212 - étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (Technicité confirmée)
menuiseries extérieures Qualibat 3512 - fourniture et pose de menuiseries extérieures avec maîtrise d'oeuvre
serrurerie - verrières Qualibat 4412 - métallerie (Technicité confirmée)
menuiseries intérieures Qualibat 4312 - fourniture et pose de menuiserie en bois (Technicité confirmée)
cloisons - doublage - faux-plafonds Qualibat 4132 - plaques de plâtre (Technicité confirmée) ou 6612 - fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires (Technicité confirmée)
plomberie sanitaire Qualibat 5112 - plomberie - sanitaire (Technicité confirmée)
chauffage - ventilation Qualibat 5312 - installations thermiques (Technicité confirmée) ou 5432 - conduits aérauliques (Technicité confirmée)
electricité - courants forts et faibles Qualifelec E2-Cf2-Tc-St
Peinture - revêtements muraux Qualibat 6112 - peinture et ravalement (Technicité confirmée)
revêtement de sols souples - carrelage - faience Qualibat 6222 - revêtements résilients PVC (Technicité confirmée) ou 6312 - carrelages, revêtements, mosaiques (Technicité confirmée)
instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, 78000 Versailles,
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :conseil général des Yvelines DAJCP - Mme Mélinda ETIENNE, 2 place André Mignot, 78012 Versailles Cedex, télécopieur : 01 39 07 87 38, courriel : metienne@yvelines.fr.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24 décembre 2014.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 24 décembre 2014.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous